ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Α΄ΦΑΣΗ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ
Ο/Η/Το...................................................................……………………………………………………………….………
διακηρύσσει
την επιλογή αναδόχου, με κλειστή διαδικασία, για την εκτέλεση του έργου:
«...............................................................................................….………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..»,
προϋπολογισμού δημοπράτησης......................…….. € (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση),
με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του διατάγματα
το Π.Δ. 334/2000 (οδηγίες 93/37 και 97/52 ΕΟΚ)[1],
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, καθώς και με τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Α’ φάση κλειστής διαδικασίας (προεπιλογή) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ανωτέρω έργου.
1.1 Εργοδότης / Κύριος του Έργου είναι …………………………...
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο/η/το .... ...... ..... …… …… …… …… …… …… …… ………………………………………………………………
1.3 Αναθέτουσα / Προϊστάμενη Αρχή είναι ο/η/το .... .... .... ..... .... …… …… …… …… …… …………………….…………………………………………………………που έχει έδρα στην (πόλη) ……………………………………:
Οδός :
Ταχ. Κωδ. :
Τηλ. :
Fax :
e-mail :
προς την οποία θα απευθύνουν οι διαγωνιζόμενοι την αλληλογραφία τους και θα καταθέτουν τις ενστάσεις και προσφυγές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για το στάδιο προεπιλογής υποψηφίων.
1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι ο/η/το ………………………………………………………………………………………………………………που έχει έδρα στην (πόλη) ………………………..
Οδός :
Ταχ. Κωδ. :
Τηλ.:
Fax :
e-mail :
1.5 Δημοπρατούσα Αρχή είναι ο/η/το................………………………………………… στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές, στην διεύθυνση που αναφέρεται στην παρ. 3.5
Ο/Η/Το..............……………………………………………………..θα συνάψει τη σύμβαση με αυτόν που θα αναδειχθεί Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου.
1.6 Ο Κύριος του Έργου, σε κάθε περίπτωση, δύναται να αλλάξει τα ανωτέρω όργανα χωρίς εκ του λόγου αυτού να μπορεί να διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση από τους διαγωνιζομένους ή τον ανάδοχο του έργου.
1.7 «Ενδιαφερόμενος»/«Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση που έχει ζητήσει ή έχει λάβει την παρούσα Διακήρυξη
«Διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια που έχει υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρούσα προεπιλογή.
«Προεπιλεγμένος»/«Καλούμενος» είναι ο διαγωνιζόμενος που θα προεπιλεγεί στην Α΄ φάση της κλειστής διαδικασίας (προεπιλογή)
1.8 Α΄ φάση της κλειστής διαδικασίας είναι η προεπιλογή και Β΄ φάση η κυρίως δημοπρασία μεταξύ των προεπιλεγμένων.
2.2 Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων που διαθέτει η Υπηρεσία σχετικά με το έργο προσερχόμενοι στα γραφεία της....../......................., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους.
2.3 Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία της παρ. 2.1 που διατίθενται, αφού προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή.
Η Υπηρεσία θα αποστείλει τα στοιχεία της Α' φάσης της διαδικασίας μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, μη αναλαμβάνουσα όμως ουδεμία ευθύνη σχετικά με το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον ενδιαφερόμενο.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι ενεργοποιήσουν, με μέριμνά τους και δαπάνες τους, ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων κτλ., τότε η Υπηρεσία θα παραδίδει σ' αυτές τις εταιρείες τα στοιχεία, μη αναλαμβάνουσα πάλι ουδεμία ευθύνη για το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον ενδιαφερόμενο.
3.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, κάθε ενδιαφερόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει με συστημένη επιστολή[2] ή να καταθέσει στο πρωτόκολλο της δημοπρατούσας αρχής (βλ. παρ. 1.5) αίτηση και φάκελο συμμετοχής στην προεπιλογή (φάκελο με τα δικαιολογητικά των τυπικών προσόντων και φάκελο με τα δικαιολογητικά των ουσιαστικών προσόντων), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 16 της παρούσας Διακήρυξης.
Η υποβολή των ανωτέρω μπορεί να γίνει:
α. είτε δια καταθέσεως τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας/δημοπρατούσας αρχής.
β. είτε με συστημένη επιστολή[3] προς την αναθέτουσα / δημοπρατούσα αρχή.
3.2 Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα περιέχονται σε φακέλους όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 20 της παρούσας.
3.3 Στην αίτηση και σε όλους τους φακέλους θα αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του έργου. Επίσης στο πάνω αριστερό μέρος κάθε φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυμία, καθώς και η πλήρης επαγγελματική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ, πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως e-mail) του διαγωνιζόμενου και σε περίπτωση Κ/ξιας θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών της. Επίσης θα αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του αντικλήτου (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax κτλ.)
3.4 Η αίτηση και οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν κατατεθεί ή παραληφθεί από το πρωτόκολλο της Δημοπρατούσας Αρχής το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής3 των αιτήσεων, αυτές θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:
Οδός :
Ταχ. Κωδ. :
Τηλ.:
Fax :
e-mail :
3.5 Η Δημοπρατούσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε για το περιεχόμενο των φακέλων ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν υποχρεώνεται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους, έγγραφα κτλ. από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως3.
Καθυστέρηση ή ανωτέρα βία δεν αναγνωρίζεται για την μη έγκαιρη κατάθεση ή ταχυδρομική άφιξη των φακέλων της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
4.1.1 Κατάλογος με τους υποψήφιους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Δημοπρατούσας Αρχής.
4.1.2 Όλες οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τα δικαιολογητικά που θα τις συνοδεύουν, θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Προεπιλογής (Ε.Π.) που θα συσταθεί από τον Εργοδότη για το σκοπό αυτό, η οποία, αφού ελέγξει την τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στην προεπιλογή των διαγωνιζομένων (τυπικά προσόντα) θα τους αξιολογήσει με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 20 της παρούσας και θα προεπιλέξει αυτούς που θα κληθούν να λάβουν μέρος στην κυρίως δημοπρασία (Β' φάση κλειστής διαδικασίας). Όλη η ανωτέρω διαδικασία θα περιληφθεί σε σχετικό πρακτικό το οποίο θα υπογραφεί από τα μέλη της επιτροπής.
4.1.3 Η Επιτροπή Προεπιλογής μπορεί να καλέσει τους διαγωνιζόμενους να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή πιστοποιητικά που υπέβαλαν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος.
4.1.4 Το αποτέλεσμα της προεπιλογής (πρακτικό προεπιλογής) θα κοινοποιηθεί εγγράφως από την Δημοπρατούσα Αρχή σε όσους υπέβαλαν αίτηση προεπιλογής, είτε αυτοί επελέγησαν είτε όχι, δια των αντικλήτων τους.
Αντιρρήσεις / ενστάσεις κατά της προεπιλογής (Α' φάσης διαδικασίας) μπορεί να υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους εντός πέντε (5) ημερών από την παραπάνω κοινοποίηση, θα απευθύνονται στην Δημοπρατούσα Αρχή και θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο ης τελευταίας.
4.3.1 Μαζί με την εκδίκαση των ενστάσεων, που πιθανόν θα υποβληθούν, θα εγκριθεί αρμοδίως και το τελικό αποτέλεσμα της προεπιλογής (πίνακας προεπιλεγμένων), το οποίο και θα κοινοποιηθεί (δια του αντικλήτου) σε όσους προεπιλεγούν και σε όσους έχουν υποβάλλει ένσταση.
4.3.2 Όλα τα δικαιολογητικά της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνουν στη διάθεση της Υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προεπιλογής, μετά το πέρας της οποίας μπορούν ορισμένα να επιστραφούν στους μη προεπιλεγέντες διαγωνιζόμενους με αίτηση τους.
Προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κτλ. σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας διαδικασίας προβλέπονται και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97.
5.2 Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα προεπιλογή θα είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας "Αροstile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84. Επικύρωση κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων γίνεται μόνο επί κειμένου που φέρει σφραγίδα "Αροstile".
5.3 Τα πληροφοριακά στοιχεία (PROSPECTUS) των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων άλλων πλην Ελλάδος κρατών - μελών της Ε.Ε., καθώς και τα συνημμένα τεχνικά στοιχεία, είναι δεκτά εφόσον είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, ή κατά δεύτερο λόγο στην Αγγλική.
5.4 Οι έγγραφες προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας σε όλες τις βαθμίδες της, και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.
Η διεξαγωγή της Α' φάσης της κλειστής διαδικασίας διέπεται από τις σχετικές διατάξεις
του Ν. 1418/84 και του ΠΔ 609/85
του ΠΔ 334/00[4]
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και από όσες άλλες διατάξεις αναφέρονται στα επί μέρους άρθρα της παρούσας ή είναι διατάξεις γενικής εφαρμογής για τα Δημόσια Έργα.
7.1 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κτλ.. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κτλ., καθορίζονται στο σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. (Β΄ φάση της διαδικασίας). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
7.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 και το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. (Β΄ φάση της διαδικασίας). Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε Ευρώ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ., στο Τιμολόγιο και στα λοιπά συμβατικά τεύχη (Β΄ φάση της διαδικασίας).
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο τίτλος του έργου είναι: «... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..»
Ο προϋπολογισμός Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε .........……Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των ποσών για αναθεώρηση (.........…..Ευρώ) και Φ.Π.Α. (............Ευρώ).
Το έργο θα εκτελείται στο Νομό..........……….. της Περιφέρειας.........…………….. στην Ελλάδα.
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ...…………………………..
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες και στοιχεία δίνονται στο πληροφοριακό τεύχος που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Λοιπά στοιχεία που αφορούν συμβατικούς όρους της εργολαβικής σύμβασης θα καθοριστούν λεπτομερώς στα τεύχη δημοπράτησης της Β΄ φάσης της κλειστής διαδικασίας.
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου εκτιμάται σε ……………….ημέρες. Η ακριβής διάρκεια, καθώς και τυχόν αποκλειστικές ή ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, θα ορισθούν στην Ε.Σ.Υ. κατά τη Β΄ φάση της διαδικασίας.
11.1 Η επιλογή Αναδόχου θα γίνει με την «κλειστή διαδικασία»
του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν.1418/84
της παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 334/2000[5]
μεταξύ
Ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των κρατών που έχουν υπογράψει την συμφωνία του Π.Ο.Ε. (Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης[6].
11.1.1 Η Α' φάση της κλειστής διαδικασίας (προεπιλογή) που περιλαμβάνει εκδήλωση ενδιαφέροντος, αξιολόγηση και προεπιλογή των διαγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα:
με το άρθρο 4 παράγραφος 2β του Ν. 1418/84 και το άρθρο 19 του ΠΔ 609/85
το ΠΔ 334/00 και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης6.
Θα προεπιλεγούν 5 έως..... διαγωνιζόμενοι οι οποίοι και μόνο θα κληθούν να συμμετάσχουν στην Β' φάση (κυρίως δημοπρασία) της διαδικασίας (άρθρο 21 παρ. 2 ΠΔ 334/2000).
11.1.2 Η Β' φάση της κλειστής διαδικασίας (κυρίως δημοπρασία), θα γίνει σύμφωνα:
με το άρθρο 4 παρ. 4β του Ν. 1418/84 το άρθρο 7 του ΠΔ 609/85
και τη σχετική Διακήρυξη που θα ακολουθήσει. Στη φάση αυτή θα υποβληθούν οικονομικές προσφορές.
11.2 Στους προεπιλεγέντες θα δοθούν τα τεύχη δημοπράτησης και θα κληθούν να συμμετέχουν στη Β' φάση της κλειστής διαδικασίας με πρόσκληση, που θα τους σταλεί τουλάχιστον.... ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα ορίζεται για την υποβολή της προσφοράς τους.
12.1 Για την ανάδειξη Αναδόχου, κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή (οικονομική προσφορά), όπως αυτή θα προκύψει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2576/98 και των σχετικών αποφάσεων που τον συνοδεύουν.
12.2 Ο συντελεστής "ρ" προσδιορίζεται από την κύρια κατηγορία του έργου, δηλαδή τη μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό κατηγορία αυτού. Τα δεκαδικά ψηφία των στοιχείων που θα γίνουν δεκτά στη διαδικασία ανάθεσης του έργου καθορίζονται σε τρία (3).
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση
Υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 39 του Π.Δ. 609/85, προβλέπεται να καταβληθεί στον Ανάδοχο έντοκη προκαταβολή …….% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και ……% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση
Για την παρούσα εργολαβία θα ισχύσει Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (πριμ), στην περίπτωση ενωρίτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, προ των αντίστοιχων αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών από την υπογραφή της σύμβασης, για τα κρίσιμα τμήματα του έργου, όπως καθορίζεται σε άρθρα της οικείας Ε.Σ.Υ και το άρθρο 10 της παρούσας Διακήρυξης.
15.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Α΄ φάση της διαδικασίας ορίζεται η ............. ημέρα Τετάρτη και ώρα ………
15.2 Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δημοπρατούσας Αρχής και όσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή[7] ή και όσες έχουν κατατεθεί απ' ευθείας σ' αυτό.
Περίληψη αυτής της Διακήρυξης ορίζεται να σταλεί την.............. στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυθεντικό είναι μόνο το κείμενο της Προκήρυξης στην Ελληνική γλώσσα που στέλνεται προς Δημοσίευση7.
Επισημαίνεται ότι για το υπόψη έργο έχει σταλεί και ενδεικτική προκήρυξη στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την............. , σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του ΠΔ 334/2000. Αυθεντικό είναι μόνο το κείμενο της Προκήρυξης στην Ελληνική γλώσσα που στέλνεται προς Δημοσίευση7.
Περίληψη θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της προεπιλογής, τόσο της αρχικής όσο και των τυχόν επαναλήψεών της, στον Τύπο και στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων), βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου, καταβάλλονται από την Υπηρεσία σε βάρος των πιστώσεων του έργου και τελικά κρατούνται από τον 1ο λογαριασμό του Αναδόχου ή εξοφλούνται απ' ευθείας από τον Ανάδοχο πριν από την πληρωμή του 1ου λογαριασμού.
Υπό τις προϋποθέσεις του επομένου άρθρου 18, στη διαδικασία γίνονται δεκτές:
17.1 Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία…… και τάξη………………………...
εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και των κρατών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία και τάξη αντίστοιχες με τις παραπάνω του ΜΕΕΠ7.
προερχόμενες από κράτη της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και των κρατών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον έχουν εκτελέσει σε κράτη της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και αυτών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) έργα με το δημοπρατούμενο και πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις με τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις των παραπάνω εδαφίων7.
17.2 Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων των προηγούμενων περιπτώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ως εξής[8]:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17.3 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή Κ/ξιων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
17.4 Σε περίπτωση Κ/Ξ θα υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των μελών της Κ/Ξ, στις οποίες θα δηλώνεται ότι αν αναδειχθούν «Ανάδοχος» του έργου θα συστήσουν Κ/Ξ με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85.
18.1 Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη προεπιλογή αυτοτελώς ή ως μέλος Κ/ξιας πρέπει να πληροί τους εξής όρους, για να μην αποκλειστεί από τη διαδικασία η ίδια ή η Κ/ξια στην οποία συμμετέχει:
(1) Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μία παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής της.
(2) Να μην έχει κινηθεί εναντίον της η διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους προέλευσής της.
(3) Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους συμπεριφορά με βάση τελεσίδικη απόφαση, τα μέλη του Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρείας των οποίων η υπογραφή απαιτείται για την δέσμευση της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της ή οι διαχειριστές για περίπτωση Ε.Π.Ε.
(4) Να μην έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί αποδεδειγμένα να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο, από τις αναθέτουσες αρχές.
(5) Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που αναφέρονται στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, (στην περίπτωση που έχουν ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα), ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
(6) Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
(7) Να μην είναι ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται από την παρούσα Διακήρυξη.
(8) Να είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας εγκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 25 του ΠΔ 334/00.
Προς απόδειξη των παραπάνω θα υποβληθούν:
α. Για τις περιπτώσεις (1), (2) και (3) έγγραφα εκδιδόμενα από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης από τα οποία εμφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές. Για χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών η εγγραφή στους ανωτέρω καταλόγους θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές, εξαιρούμενου του Ελληνικού ΜΕΕΠ για την περίπτωση (3) και με την παρατήρηση ότι σε περίπτωση που το ποινικό μητρώο δεν είναι λευκό, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ατόμου για το οποίο έχει εκδοθεί, στην οποία διευκρινίζονται τα αδικήματα για τα οποία έχουν καταλογιστεί οι καταδίκες που μνημονεύονται στο απόσπασμα.
β. Πιστοποιητικά πρόσφατα εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργοληπτική Επιχείρηση και για όλες τις Κ/ξιες στις οποίες συμμετέχει καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 9, άρθρο 4 του Ν. 1418/84).
γ. Αν η Εργοληπτική Επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, πρόσφατα αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 1,την παρ. 7 του άρθρου 2 και το άρθρο 6 της υπ αριθμ. 2048300/6844-11/0016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 508/9.8.90), τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ.9, άρθρο 4 του Ν. 1418/84).
Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δεν φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί του γεγονότος αυτού,
δ. Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή πιστοποιητικά των προηγούμενων παρ. α, β, γ, αυτά μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη δήλωση ή όπου δεν προβλέπεται τέτοια, από επίσημη δήλωση που γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, Συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου Επαγγελματικού Οργανισμού της χώρας καταγωγής. Οι αρχές των διαφόρων κρατών-μελών της Ε.Ε. που εκδίδουν τα παραπάνω πιστοποιητικά αναφέρονται στους πίνακες της εγκ. 19/00 ΥΠΕΧΩΔΕ (αριθμ. Πρωτ.Δ11δ/0/7/139/21-7-00).
ε. Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο από όποιους δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους.
18.2 Κατά περίπτωση θα υποβληθούν και τα κατωτέρω:
α. Από Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ, καθώς και από αλλοδαπές που έχουν εν εκτελέσει έργα στην Ελλάδα:
- Βεβαίωση καταβολής των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του Ν. 2052/92 τελών για τα μηχανήματα των έργων.
- Βεβαίωση του ΜΕΕΠ ή της αρμόδιας Υπηρεσίας που επιβλέπει τα έργα που έχει εν εκτελέσει ο διαγωνιζόμενος για την καλή και εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση αυτών.
β. Από Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι η Επιχείρηση καθώς και τα τεχνικά στελέχη της που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και που αποτελούν την κατά νόμο τεχνική στελέχωση της, εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν (ΓΓΕΗΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ Κλπ) και προς το ΤΣΜΕΔΕ, ΤΠΕΔΕ, ΤΕΕ κτλ.
γ. Από Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 82/96 και που είναι:
- πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει την εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό, είναι ονομαστικές
- αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετοχών της εταιρείας και με τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετοχών της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
δ. Από εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ και που εκτελούν έργα στην Ελλάδα, θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων (έλεγχος δυναμικότητας). Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία δημοπράτησης, οι οποίες θα αναφέρονται στις εν ενεργεία εργολαβίες του διαγωνιζόμενου, όσον αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών κάθε έργου. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις θα αφορούν όλα τα Δημόσια έργα τα οποία ο διαγωνιζόμενος αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωσή του για το ανεκτέλεστο μέρος των εν ενεργεία εργολαβιών του.
ε. Από εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν παλαιά πτυχία του ΜΕΕΠ και εφόσον επιλέξουν για τον υπολογισμό του ανεκτέλεστου ορίου τους ένα εκ των τριών τρόπων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 45 του άρθρου 4 του Ν. 2940/01, θα υποβληθεί βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τον καθορισμό του ανεκτέλεστου ορίου, συνυποβαλλόμενων των σχετικών αποδεικτικών δικαιολογητικών (κύκλο εργασιών χρήσεως ετών 1998,1999 και 2000, ισολογισμό για καθαρή θέση, στοιχεία έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης κτλ.).
στ. Από εργοληπτικές επιχειρήσεις κατόχους πτυχίων (νέα) του άρθρου 4 του Ν. 2940/01, θα υποβληθεί "ενημερότητα πτυχίου". (παρ. 46 άρθρο 4 Ν. 2940/01) και μέχρι εκδόσεως αυτής, βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για το ανεκτέλεστο όριο της εργοληπτικής επιχείρησης, υπολογιζόμενου βάσει της παρ. 45 του άρθρου 4 του Ν.2940/01
ζ. Επιχειρήσεις από χώρες που δεν εκδίδουν επίσημους καταλόγους, προκειμένου να κριθούν ότι ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα κατωτέρω:
1. Τους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών ετών της επιχείρησης όπου η δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την περί εταιρειών Νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση καθώς και βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για το ύψος των ιδίων κεφαλαίων, των παγίων κεφαλαίων και την αξία ακινήτων και μηχανημάτων, καθώς και το ύψος της "καθαρής θέσης".
2. Υπεύθυνη δήλωση για το ολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και το κύκλο εργασιών της, όσον αφορά την εκτέλεση έργων κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων οικονομικών ετών.
3. Κατάλογο των έργων που εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των πιο σημαντικών έργων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και θα προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πιστοποιητικά, τα ανωτέρω στοιχεία για τα πλέον σημαντικά έργα θα δηλώνονται από τον διαγωνιζόμενο.
4. Υπεύθυνη δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό, για τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία καθώς και τη τεχνική και οικονομική στελέχωση της Επιχείρησης δηλ., πίνακα με άτομα κατ' ειδικότητα και εμπειρία καθώς και τη θέση που κατέχουν στο οργανόγραμμα της επιχείρησης.
Από τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί στην προεπιλογή οι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ.
18.3 Εκτός από τα προηγούμενα, από όλους τους διαγωνιζόμενους πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα του Καταστατικού της Εργοληπτικής Επιχείρησης και κάθε μέλους, σε περίπτωση Κοινοπραξίας, καθώς και των τροποποιήσεων εγγράφων αυτού, από το οποία να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα δέσμευσης της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την υπογραφή τους και έγγραφα νομιμοποίησης όλων αυτών (όταν δεν προκύπτει από το καταστατικό)
β. απόφαση του αρμόδιου, σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την οποία θα εγκρίνεται η συμμετοχή στη κλειστή διαδικασία (Α΄ και Β΄ φάση) για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου, θα ορίζονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει δεσμευτικώς για την εταιρεία όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα της διαδικασίας μέχρι πέρατος αυτής και σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα αποφασίζεται η συνεργασία με τα συγκεκριμένα υπόλοιπα μέλη και το ποσοστό συμμετοχής τόσο της ίδιας όσο και των υπόλοιπων μελών.
γ. Δήλωση του εκπροσώπου του Διαγωνιζόμενου (Εργοληπτικής Επιχείρησης ή Κ/ξιας) με την οποία θα δηλώνεται συγκεκριμένος αντίκλητος κάτοικος........ με πλήρη αναφορά των στοιχείων του (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, αριθμούς τηλεφώνου και fax) ώστε να μπορεί η Υπηρεσία να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του. Επίσης θα υποβληθεί και δήλωση του αντικλήτου ότι δέχεται τον διορισμό του ως αντίκλητου.
Ουσιαστικά προσόντα για την παρούσα προεπιλογή είναι:
α. Η Οικονομική ικανότητα των υποψηφίων
β. Η εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιας φύσης έργων με το δημοπρατούμενο.
19.1 Δικαιολογητικά Οικονομικής Ικανότητας.
19.1.1 Για την απόδειξη της οικονομικής ικανότητας της μεμονωμένης Εργοληπτικής Επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας θα υποβληθεί από κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση και, σε περίπτωση Κ/ξιας, από κάθε μέλος της ξεχωριστά πιστοποιητικό ή βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή ή εκτιμητή ή αναγνωρισμένου διεθνούς ελεγκτικού οίκου, με το οποίο θα βεβαιώνεται ρητά η καθαρή θέση της Εργοληπτικής Επιχείρησης κατά την περίοδο της δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης προεπιλογής. Το ανωτέρω πιστοποιητικό ή βεβαίωση θα είναι βασισμένα στο αντίστοιχο τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της Εργοληπτικής Επιχείρησης ή σε προσωρινή Λογιστική κατάσταση ή αντίστοιχο επίσημο λογιστικό έγγραφο.
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία με τα οποία έχει εξαχθεί η καθαρή θέση κάθε εργοληπτικής επιχείρησης θα συνοδεύουν υποχρεωτικά το ανωτέρω πιστοποιητικό καθαρής θέσης.
Για την κατάταξη κάθε Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά την οικονομική της ικανότητα, θα λαμβάνεται υπόψη η ως άνω καθαρή θέση της εταιρείας, Για την κατάταξη κάθε Κ/ξιας, όσον αφορά την οικονομική της ικανότητα, θα λαμβάνεται υπόψη η καθαρή θέση κάθε εταιρείας, που μετέχει στην Κοινοπραξία, αφού πολλαπλασιαστεί με το ποσοστό συμμετοχής της στην Κοινοπραξία (σταθμισμένη καθαρή θέση), όπως αυτό προκύπτει από την απόφαση συμμετοχής της στον διαγωνισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 18.3.β. της παρούσας. Στην συνέχεια θα υπολογίζεται το άθροισμα των σταθμισμένων καθαρών θέσεων των μελών που αποτελεί την σταθμισμένη καθαρή θέση της Κ/Ξ που θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση.
19.1.2 Αν η Εργοληπτική Επιχείρηση, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει το ανωτέρω δικαιολογητικό, μπορεί να αποδείξει την οικονομική της ικανότητα προσκομίζοντας οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
19.2 Δικαιολογητικά εμπειρίας σε κατασκευή παρόμοιων έργων
19.2.1 Κατάλογος των εκτελεσθέντων κατά την τελευταία πενταετία έργων από τον οποίο θα προκύπτει η εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιας φύσης έργων με το δημοπρατούμενο. Στον κατάλογο αυτό θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία[9]:
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
19.2.2 Ο παραπάνω κατάλογος θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά αρμόδιων Υπηρεσιών, από τα οποία να προκύπτει σαφώς η εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των παραπάνω έργων.
19.2.3 Για τα έργα που επεκτείνονται και πέραν της πενταετίας (κατά το παρελθόν ή/ και το μέλλον) θα αναφέρεται το μέρος του έργου (τεχνικά, χρονικά και οικονομικά), που εμπίπτει στην πενταετία.
19.2.4 Εφόσον τα έργα αυτά εκτελέσθηκαν ή εκτελούνται από κοινοπραξίες, θα διαχωρίζεται το μέρος που εκτελέστηκε από τον διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής στην Κ/ξια. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν αναφέρεται σε αυτά ότι τα έργα περαιώθηκαν κανονικά, ιδιαίτερα και μετά την εφαρμογή από την Επιτροπή Προεπιλογής της διαδικασίας της παρ. 4.1 γ της παρούσας, τότε τα εν λόγω έργα δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της εμπειρίας της εταιρείας που μετέχει στην Κοινοπραξία.
19.2.5 Για την κατάταξη κάθε Κοινοπραξίας, όσον αφορά την εμπειρία της σε ανάλογα με το δημοπρατούμενο έργα, θα λαμβάνονται υπόψη, για κάθε εταιρεία που μετέχει στη Κοινοπραξία, τα ποσοτικά στοιχεία των έργων (βλ. παρ. 19.2.1) πολλαπλασιασμένα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στην Κοινοπραξία, σύμφωνα με την παρ. 18.3β της παρούσας. Τα γινόμενα αυτά αποτελούν την σταθμισμένη εμπειρία της εταιρείας σε κατασκευή παρόμοιων έργων. Στη συνέχεια θα υπολογίζεται το άθροισμα των ανωτέρω σταθμισμένων εμπειριών για όλες τις εταιρείες που μετέχουν στην Κοινοπραξία και το άθροισμα αυτό αποτελεί την σταθμισμένη εμπειρία που θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της Κοινοπραξίας.
19.2.6 Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης μεμονωμένης Εργοληπτικής Επιχείρησης ισχύουν ανάλογα τα παραπάνω.
20.1 Η αξιολόγηση των διαγωνιζομένων, που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα γίνει με βάση τα ακόλουθα δύο κριτήρια:
α. Την οικονομική ικανότητα (στοιχεία παρ.19.1) και
β. Την εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιας φύσεως έργων με το δημοπρατούμενο (στοιχεία παρ. 19.2).
20.2 Οι διαγωνιζόμενοι θα καταταγούν κατά σειρά προτεραιότητας όσον αφορά την ικανοποίηση κάθε ενός από τα ανωτέρω κριτήρια, θα εξεταστεί η πρώτη πεντάδα διαγωνιζομένων και των δύο κριτηρίων και θα προεπιλεγούν κατ’ αρχήν όσοι έχουν καταταγεί μέσα στη πρώτη πεντάδα και στα δύο κριτήρια.
20.3 Οι ως ανωτέρω προεπιλεγέντες θα συμπληρωθούν με εξέταση των υπολοίπων, με την ίδια διαδικασία, μέχρι να συμπληρωθεί ο τελικός αριθμός των προεπιλεγέντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.1.1
21.1 Στη διαδικασία της προεπιλογής θα υποβληθεί η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε διαγωνιζόμενου, και θα έχει συνημμένα:
α. Κλειστό Φάκελο Τυπικών Προσόντων, ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία των άρθρων 17 και 18 της παρούσας.
β. Κλειστό Φάκελο Ουσιαστικών Προσόντων (αξιολόγησης), που θα περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 19 της παρούσας.
21.2 Η αίτηση και τα λοιπά στοιχεία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα φέρουν τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων και, σε περίπτωση κοινοπραξίας, των εκπροσώπων όλων των μελών της κοινοπραξίας.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Β΄ΦΑΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 Εργοδότης / Κύριος του Έργου είναι …………………………...
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο/η/το .... ...... ..... …… …… …… …… …… …… …… ………………………………………………………………
1.3 Αναθέτουσα / Προϊστάμενη Αρχή είναι ο/η/το .... .... .... ..... .... …… …… …… …… …… …………………….…………………………………………………………που έχει έδρα στην (πόλη) ……………………………………:
Οδός :
Ταχ. Κωδ. :
Τηλ. :
Fax :
e-mail :
προς την οποία θα απευθύνουν οι διαγωνιζόμενοι την αλληλογραφία τους και θα καταθέτουν τις ενστάσεις και προσφυγές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για το στάδιο προεπιλογής υποψηφίων.
1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι ο/η/το ………………………………………………………………………………………………………………που έχει έδρα στην (πόλη) ………………………..
Οδός :
Ταχ. Κωδ. :
Τηλ.:
Fax :
e-mail :
1.5 Δημοπρατούσα Αρχή είναι ο/η/το................………………………………………… στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές, στην διεύθυνση που αναφέρεται στην παρ. 3.5
Ο/Η/Το..............……………………………………………………..θα συνάψει τη σύμβαση με αυτόν που θα αναδειχθεί Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου.
1.6 Ο Κύριος του Έργου, σε κάθε περίπτωση, δύναται να αλλάξει τα ανωτέρω όργανα χωρίς εκ του λόγου αυτού να μπορεί να διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση από τους διαγωνιζομένους ή τον ανάδοχο του έργου.
1.7 «Ενδιαφερόμενος»/«Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση που έχει ζητήσει ή έχει λάβει την παρούσα Διακήρυξη
«Προσφέρων» / «Διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια που έχει υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρούσα προεπιλογή
«Προεπιλεγμένος»/«Καλούμενος» είναι ο διαγωνιζόμενος που θα προεπιλεγεί στην Α΄ φάση της κλειστής διαδικασίας (προεπιλογή)
«Ανάδοχος» / «Εργολάβος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια που θα της ανατεθεί με σύμβαση η εκτέλεση του έργου.
1.8 Α΄ φάση της κλειστής διαδικασίας είναι η προεπιλογή και Β΄ φάση η κυρίως δημοπρασία μεταξύ των προεπιλεγμένων.
1.9 Η Υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση για την εκτέλεση του υπόψη έργου είναι o/η/το…………………………………………………………………………………….......
2.1 Τα
σφραγισμένα έντυπα τα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά
τους, καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 5, με στοιχεία 1,
3α, 4, 5, 6, 7 και 8 διατίθενται από την Δημοπρατούσα Αρχή (βλ. παρ. 1.5).
Οι προεπιλεγέντες (καλούμενοι) μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, με καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών που ανέρχεται σε … …€.
Οι προεπιλεγέντες (καλούμενοι) μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών Μελετών, ερευνών κτλ. στα γραφεία του/της………………………........................, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους.
2.2 Οι προεπιλεγέντες (καλούμενοι) μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα διατιθέμενα στοιχεία της δημοπρασίας, αφού προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης παραγωγής και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή.
Η Υπηρεσία θα αποστείλει τα στοιχεία της Β΄ φάσης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, μη αναλαμβάνουσα όμως ουδεμία ευθύνη σχετικά με το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον καλούμενο. Στην περίπτωση κατά την οποία οι καλούμενοι ενεργοποιήσουν, με μέριμνα και δαπάνες τους, ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφία-δεμάτων κτλ., τότε η Υπηρεσία θα παραδίδει σ' αυτές τις εταιρείες τα στοιχεία της δημοπρασίας, μη αναλαμβάνουσα πάλι ουδεμία ευθύνη για το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων.
3.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στην διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, κάθε καλούμενη Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει με συστημένη επιστολή[10] ή να καταθέσει τον φάκελο συμμετοχής της στην κυρίως δημοπρασία (Β' φάση της διαδικασίας), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση προς τους προεπιλεγέντες (Α' φάση) της Δημοπρατούσας Αρχής για υποβολή προσφορών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2940/01 όπως ερμηνεύονται και διευκρινίζονται στις εγκυκλίους 22/01 και 37/01 του ΥΠΕΧΩΔΕ και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85 και τις απαιτήσεις της παρούσας. Η υποβολή του εν λόγω φακέλου μπορεί να γίνει:
α. είτε δια καταθέσεως τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της αναθέτουσας /δημοπρατούσας αρχής, με αίτηση.
β. είτε με συστημένη επιστολή10 προς την αναθέτουσα /δημοπρατούσα αρχή, με αίτηση.
γ. είτε δια καταθέσεως τους στην οικεία Επιτροπή διεξαγωγής της Β΄ φάσης της διαδικασίας, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις που προαναφέρονται.
3.2 Ο φάκελος συμμετοχής (Προσφοράς) στη διαδικασία περιέχει: τον κλειστό φάκελο δικαιολογητικών και το σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, των οποίων το περιεχόμενο ορίζεται στο άρθρο 25 της παρούσας. Ο φάκελος συμμετοχής (Προσφοράς) θα κατατεθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.1 της παρούσας[11].
Οι φάκελοι συμμετοχής διακρίνονται: α) σε κλειστό φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στην παράγραφο 25.1 του παρόντος και ο οποίος θα κατατεθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.1 της παρούσας και β) σε σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στην παράγραφο 25.2 του παρόντος και ο οποίος θα κατατεθεί μετά την άπρακτο πάροδο της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων (εφόσον κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών δεν θα υποβληθεί έγγραφη παραίτηση όλων των συμμετεχόντων από την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων) ή την επίλυση των διαφορών για τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν σε ημέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί από την Υπηρεσία τουλάχιστον πέντε μέρες νωρίτερα[12].
3.3 Στο φάκελο συμμετοχής (Προσφοράς), στον κλειστό φάκελο δικαιολογητικών και στο σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, εκτός της ένδειξης του περιεχομένου τους, θα αναγράφεται και ο πλήρης τίτλος του έργου. Επίσης στο πάνω αριστερό μέρος κάθε φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυμία, καθώς και η πλήρης επαγγελματική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως e-mail) του προεπιλεγμένου/ καλούμενου και, σε περίπτωση Κ/ξιας, θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών της καθώς και τα στοιχεία του αντικλήτου.
3.4 Προκειμένου περί ιδιόχειρης κατάθεσης του φακέλου συμμετοχής, κατατίθεται, σε περίπτωση Εργοληπτικής Επιχείρησης από νόμιμο εκπρόσωπο της ή πληρεξούσιο διορισμένο σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση Κοινοπραξίας από κοινό εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων ή από όλα τα μέλη νόμιμα εκπροσωπούμενα. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Κ/ξιων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
3.5 Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής10 ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο οι φάκελοι συμμετοχής θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν παραληφθεί από το πρωτόκολλο της Δημοπρατούσας Αρχής το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, αυτές θα αποστέλλονται:
Προς το
Πρόεδρο Επιτροπής Διεξαγωγής της δημοπρασίας για το έργο:
………………………………………………...................................
Οδός .................. Τ.Κ. ..............GR
3.6 Η Δημοπρατούσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε για το περιεχόμενο των φακέλων ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν υποχρεώνεται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους, έγγραφα κτλ. από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως10.
Καθυστέρηση ή ανωτέρα βία δεν αναγνωρίζεται για την μη έγκαιρη υποβολή ή ταχυδρομική άφιξη των φακέλων συμμετοχής (προσφοράς).
4.1.1 Κατά το στάδιο αυτό η Επιτροπή Δημοπρασίας (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Ε.Δ. με προειδοποίηση λίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτός κανένας άλλος φάκελος συμμετοχής καλουμένου. Οι φάκελοι συμμετοχής στη B΄ φάση (προσφορές) που κατατίθενται στην Ε.Δ. από τους καλούμενους, καθώς και εκείνοι που παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους στο Πρακτικό της δημοπρασίας, στο οποίο γράφονται η σειρά προσέλευσης των παρόντων και η κατ’ αύξοντα αριθμό σειρά πρωτοκόλλησης των φακέλων προσφορών στο πρωτόκολλο, η επωνυμία των διαγωνιζομένων, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση των άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτεί η παρούσα Διακήρυξη. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό προσέλευσης των διαγωνιζομένων κτλ., όπως καταχωρήθηκαν στο Πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85.
4.1.2 Η εξέταση των προσφορών γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Στο πρώτο στάδιο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, οι οικονομικές προσφορές παραμένουν σφραγισμένες σε φυλασσόμενο χώρο με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής.[13] Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών όλων όσων κατέθεσαν προσφορά, η Ε.Δ. σε μυστική συνεδρίαση (ή συνεδριάσεις), αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις από τους διαγωνιζόμενους και αν αυτοί ανταποκρίνονται στις τυπικές απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει σε δημόσια συνεδρίαση ποιοι αποκλείονται και για ποιο λόγο (πρώτο στάδιο διαγωνισμού).
4.1.3 Για όσους διαγωνιζόμενους η Ε.Δ. κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, οι σφραγισμένοι φάκελοι οικονομικής προσφοράς τους επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν διαφωνήσουν και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν, μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους. Αν οι ανωτέρω επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, οι φάκελοί τους κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας13.
4.1.4 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τη λήψη αποφάσεως για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις, γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους, τουλάχιστον πέντε μέρες νωρίτερα η ημέρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών[14]. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει και την ημέρα της δημοπρασίας, εφόσον όλοι οι συμμετέχοντες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται από το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων για το στάδιο της κατάθεσης των προσφορών. Η Ε.Δ αποσφραγίζει σε δημόσια συνεδρίαση τους φακέλους των οικονομικών προσφορών όσων δεν έχουν αποκλεισθεί της διαδικασίας, ανακοινώνει συνοπτικά και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα δημοπράτησης τα επί μέρους στοιχεία των προσφορών (π.χ. ποσοστά εκπτώσεων ή συνολική κατά προσφορά δαπάνη), τα οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά. Η διαδικασία περαιώνεται αυθημερόν με την υπογραφή των οικονομικών προσφορών και των πρακτικών από όλα τα μέλη της Ε.Δ. και την παράδοσή τους στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.). Αντίγραφο των οικονομικών προσφορών παραδίδεται σε ορισμένο εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων.
4.2 Στάδιο οικονομικής αξιολόγησης των Προσφορών
4.2.1 Κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.), σε δημόσια συνεδρίαση, εξετάζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, πρακτικά κτλ., παρακρατεί τα κατά νόμο μηχανόσημα και προβαίνει σε τυχόν διορθώσεις κτλ., σύμφωνα με το άρθρα 17 και18 του Π.Δ. 609/85. Στη συνέχεια εφαρμόζει τη διαδικασία προσδιορισμού των εξαιρετικά ή τελικά υπερβολικά χαμηλών προσφορών για τις αποδεκτές οικονομικές προσφορές, με επισήμανση ότι τα δεκαδικά ψηφία των στοιχείων καθορίζονται σε 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2576/98 και τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις (Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/10.2.98, Δ17α/10/65/Φ.Ν.402/24.7.98, Δ17α/05/35/Φ.Ν.402/ 26.4.1999, Δ17α/06/52/Φ.Ν. 402/ 6.6.2003, Δ17α/07/69/Φ.Ν. 402/ 29.7.2003).
4.2.2 Η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας καταχωρείται στο πρακτικό της Ε.Ε.Α. ή σε παράρτημα του, που υπογράφεται από τα μέλη της. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Ε.Α σε πίνακα της Υπηρεσίας όπου διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της Ε.Ε.Α., με την οποία γνωστοποιείται στους καλούμενους / διαγωνιζόμενους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση τους και καθορίζεται ο χρόνος έναρξης και πέρατος για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων.
4.2.3 Στην περίπτωση που υποβλήθηκαν εξαιρετικά ή τελικά υπερβολικά χαμηλές προσφορές (τ.υ.χ.π.), σύμφωνα με το νόημα που έχει ο όρος στο Ν. 2576/98, η Ε.Ε.Α. ενημερώνει αμέσως την Προϊσταμένη Αρχή του φορέα κατασκευής του Έργου[15].
4.2.4 Η Προϊσταμένη Αρχή με έγγραφο της στις αντίστοιχες καλούμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν εξαιρετικά ή τ.υ.χ.π., ζητά την υποβολή γραπτών αιτιολογήσεων των προσφορών τους, σύμφωνα με τους τρόπους του άρθρου 4, παρ. 2 της απόφασης Δΐ7α/08/16/Φ.Ν.402/10.2.98, όπως αυτή ισχύει μετά την έκδοση της Απόφασης Δ17α/10/67/Φ.Ν. 402/ 29.7.03, με τους οποίους θα αιτιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές και καθορίζει το μέγιστο χρόνο της υποβολής τους, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες155.
4.2.5 Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ε.Α. εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή την ανάθεση του έργου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 2576/98.
4.2.6 Σε περίπτωση ανάθεσης έργου σε Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια ύστερα από αιτιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς, τα στοιχεία της αιτιολόγησης δεσμεύουν συμβατικά τον Ανάδοχο και τον υποχρεώνουν να τα τηρήσει επακριβώς, κατά την υλοποίηση της οικείας σύμβασης (χρονοδιάγραμμα - εκτέλεση)15.
4.3.1 Αντιρρήσεις κατά του κύρους της διαδικασίας μπορούν να υποβληθούν, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του πρώτου σταδίου κατάθεσης προσφορών και εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση διάθεσης του πρακτικού της Ε.Ε.Α. ή παραρτήματος του, όπου έχει καταχωρηθεί η διαδικασία προσδιορισμού των τ.υ.χ.π., σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΠΔ 609/85 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται στον πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής και μπορεί να υποβληθούν μόνο από τις διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κ/ξιες στο αντίστοιχο στάδιο. Στις αντιρρήσεις αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή.
4.3.2 Οι Επιτροπές Ε.Δ. και Ε.Ε.Α. μπορούν, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας να καλέσουν τους καλούμενους διαγωνιζόμενους να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα που υπέβαλαν στην παρούσα δημοπρασία.
4.4.1 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.
4.4.2 Η Προϊσταμένη Αρχή ενεργεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 2576/98, εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα της δημοπρασίας χωρίς να αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας από οποιοδήποτε σημείο της σε περίπτωση λάθους ή παράλειψης των Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΠΔ 609/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η Προϊσταμένη Αρχή στη περίπτωση ακύρωσης της δημοπρασίας μπορεί να δημοπρατήσει πάλι το έργο με τους ίδιους ή τροποποιούμενους όρους ή να προχωρήσει στην κατασκευή του κατά οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
4.4.3 Η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής περί ανάθεσης του έργου, κοινοποιείται στον προσωρινό μειοδότη και στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες που τυχόν υπέβαλαν τελικά υπερβολικά χαμηλές προσφορές (τ.υ.χ.π.), με την διευκρίνιση ότι το τελικό Πρακτικό της ΕΕΑ είναι διαθέσιμο για την ενημέρωσή τους. Η απόφαση ανάθεσης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοπρατούσας Αρχής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων που προτίθενται να ασκήσουν τα ένδικα μέσα των διατάξεων του Ν. 2522/97 περί δικαστικής προστασίας.
4.4.4 Η έγκριση για την κατακύρωση δημοπρασίας είναι δυνατό να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας ισχύος των προσφορών και η σύμβαση έγκυρα καταρτίζεται εάν συμφωνεί και ο επιλεγείς ως Ανάδοχος.
4.4.5 Η τυχόν απόρριψη των τελικά υπερβολικά χαμηλών προσφορών θα γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση XV[16].
Προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κλπ. σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας διαδικασίας από της προκήρυξη της μέχρι σύναψης της σύμβασης προβλέπονται και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97.
4.6.1 Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης κοινοποιείται στον επιλεγέντα Ανάδοχο, που καλείται σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη, και τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Υπηρεσίας που θα υπογράψει τη σύμβαση, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ως ειδική ποινή.
4.6.2 Κατά της απόφασης έκπτωσης, ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η υποβολή εμπρόθεσμης ένστασης αναστέλλει την έκπτωση μέχρι την οριστική απόφαση. Για την ένσταση αποφασίζει οριστικά η Προϊσταμένη Αρχή.
5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85. Στην περίπτωση Κ/ξιας ισχύουν και τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85. Για την υπογραφή της σύμβασης η Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 82/96 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών αν είναι Ελληνική (ες) Ανώνυμη (ες) Εταιρεία (ες), και όλα τα στοιχεία που από την νομοθεσία απαιτείται ο επανέλεγχος τους κατά την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, η Ανάδοχος θα προσκομίσει και ότι στοιχεία προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
5.2 Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Οι διακηρύξεις της Α' και Β' φάσης.
2α. Η οικονομική Προσφορά (για το σύστημα των άρθρων 6,7,10 και 11 του ΠΔ 609/85)
2β. Τιμολόγιο Προσφοράς (για το σύστημα του άρθρου 9)
3α. Τιμολόγιο Μελέτης (για το σύστημα των άρθρων 6,7,10 και 11)
3β. Προϋπολογισμός Προσφοράς (για το σύστημα του άρθρου 9)
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
5. Η Τεχνική Περιγραφή.
6. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
7. Οι Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων (Γ.Τ.Σ.Υ, Ε.Τ.Σ.Υ) και οι σε αυτές αναφερόμενοι κανονισμοί, προδιαγραφές κτλ.
8. Ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (Κ.Μ.Ε.), για τη σύνταξη των μελετών που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο και οι σε αυτόν αναφερόμενοι κανονισμοί, προδιαγραφές κτλ.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
5.3 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενα των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:
1. Τα κείμενα ΕΝ και ΗD των Ευρωκωδίκων
2. Οι προδιαγραφές Ι.S.Ο. και ΕΛ.Ο.Τ.
3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ)
5.4 Συμβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσημες αναλύσεις που αναφέρονται στην ΕΣΥ.
5.5 Σε κάθε περίπτωση όμως, από όλα τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία και τεύχη, κατά την εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει το συμφωνητικό, όπως θα υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας, προς την οποία θα είναι σύμφωνο.
Για την δημοπράτηση του έργου και για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις όπως αυτές θα ισχύουν κατά τον χρόνο προκήρυξης του έργου (βλ. αρχή του κειμένου):
6.1 Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α΄/84) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους:
- Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/05-06-1992)
- Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α' /13-8-1994)
- Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α'202/14-09-1995)
- Ν. 2308/95άρθρα 15 και 16 (ΦΕΚ Α' 114/95)
- Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28-02-1996)
- Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25 Α'/09-02-1998)
- Ν. 2940/01 (ΦΕΚ 180 Α΄/06-08-01)
6.2 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κτλ., άρθρο 15 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α΄/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α΄/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α'/97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α΄/96)
6.3 Οι ακόλουθες διατάξεις:
- Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86)
- Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 60/00 στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/93)
- Ν. 2362/95 (Δημόσιο Λογιστικό, ΦΕΚ 247 Α΄/95)
- Ν. 2522/97 (Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο, ΦΕΚ Α' 178/97)
6.4 Το
άρθρο 8 (προσυμβατικός έλεγχος) του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199 Α' /28-09-1999)
Το άρθρο 4 ( υποχρέωση διασταύρωσης στοιχείων) του Ν. 3021/02 (ΦΕΚ
149Α’/19-06-2002)
6.5 Το Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α΄/21 -12-2000) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις οδηγίες της ΕΕ[17]
6.6 Το Π.Δ. 609/85 (Κατασκευή Δημοσίων Έργων, ΦΕΚ 223 Α'/85), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα:
- Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α' 148/94)
- Π.Δ. 368/94 (ΦΕΚ Α' 201/94), άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11
- Π.Δ. 402/96, (ΦΕΚ Α' 269/96)
- Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α' 166/97)
- Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α' 207/97)
- Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α' /16-09-1999)
6.7 Το Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ 231Α) κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
6.8 Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργου που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α).
6.9 Το ΠΔ 131/98 (ΦΕΚ 105 Α/19-5-1998) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.10 Το ΠΔ 186/96(ΦΕΚ 145 Α/4-7-1996) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Δ.) και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.11 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
7.1 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 60/00 του άρθρου 27, παρ. 34-37, του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α΄/24-8-93).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κτλ.. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κτλ., καθορίζονται στο σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
7.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 και το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε Ευρώ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ., στο Τιμολόγιο και στα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Η συμμετοχή στη διαδικασία (υποβολή προσφοράς) αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση αυτής της Διακήρυξης, των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, της νομοθεσίας "Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων", όπως αυτή ισχύει (άρθρο 7 της παρούσας) και ότι γνωρίζει πλήρως τις επιτόπου συνθήκες του έργου. Οποιαδήποτε τυχόν διατυπούμενη σχετική επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και ανίσχυρη.
Ο τίτλος του έργου είναι: «... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..»
Ο προϋπολογισμός Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε .........……Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των ποσών για αναθεώρηση (.........…..Ευρώ) και Φ.Π.Α. (............Ευρώ).
Το έργο θα εκτελείται στο Νομό..........……….. της Περιφέρειας.........…………….. στην Ελλάδα.
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ...…………………………..
Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
11.1 Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ............... (.......) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11.2 Οι προβλεπόμενες αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85) περιγράφονται σε σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ[18].
12.1 Με την παρούσα Διακήρυξη καλύπτεται η Β' φάση της κλειστής διαδικασίας, δηλαδή η κυρίως δημοπρασία μεταξύ των προεπιλεγμένων κατά την Α' φάση.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί:
με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο 4 παρ. 4β του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85)
με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου (βλ. άρθρο 4, παρ. 4δ του Ν.1418/84 και άρθρο 9 του Π.Δ. 609/85)
12.2 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνον μια οικονομική προσφορά.
13.2 Ο συντελεστής "ρ" προσδιορίζεται από την κύρια κατηγορία του έργου, δηλαδή την μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό κατηγορία αυτού. Τα δεκαδικά ψηφία των στοιχείων που θα γίνουν δεκτά στη διαδικασία ανάθεσης του έργου καθορίζονται σε τρία (3).
14.1 Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού ...................................Ευρώ, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85. Σε περίπτωση Κ/ξιας οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
14.2 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυμία του διαγωνιζόμενου σχήματος, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση (βλ. και άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85).
14.3 Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα.............. (.......) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
14.4 Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα αποδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του ΠΔ 609/85. Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την έκδοση του Ν. 2229/94 (παρ. 6 άρθρο 1), οι εγγυήσεις συμμετοχής στη διαδικασία καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της Διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους του διαγωνιζόμενου. Η απόφαση κατάπτωσης των εγγυήσεων εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Επίσης κατάπτωση των εγγυήσεων συμμετοχής προβλέπεται και για την περίπτωση της παρ. 4.6.2 της παρούσας Διακήρυξης. Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του Κυρίου του Έργου.
14.5 Τυχόν παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ισχύος των εγγυήσεων συμμετοχής.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση
Υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 39 του Π.Δ. 609/85, προβλέπεται να καταβληθεί στην Ανάδοχο έντοκη προκαταβολή …….% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και ……% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση
Για την παρούσα εργολαβία θα ισχύσει Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (πριμ), στην περίπτωση ενωρίτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, προ των αντίστοιχων αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών από την υπογραφή της σύμβασης, για τα κρίσιμα τμήματα του έργου, όπως καθορίζεται σε άρθρα της οικείας Ε.Σ.Υ και το άρθρο 11 της παρούσας Διακήρυξης.
16.1 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 27 του ΠΔ 609/85, απαιτούνται εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού.............................. Ευρώ.
16.2 Σε περίπτωση Κ/ξιων, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κ/ξιας (άρθρο 35 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85).
17.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων συμμετοχής στη διαδικασία ορίζεται η ............. ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
17.2 Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δημοπρατούσας Αρχής και όσοι φάκελοι συμμετοχής (προσφοράς) έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή και όσοι έχουν κατατεθεί απ' ευθείας σ' αυτό.
18.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τη διαγωνιζόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια για διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. Είναι δυνατό να ζητηθεί παράταση ισχύος των προσφορών των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του ΠΔ 609/85.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τη διαγωνιζόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια για διάστημα ……………….ημερών (έως και 12 μήνες) , εφόσον η σύμβαση υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
18.2 Τίθεται υπόψη του προσωρινά επιλεγμένου Αναδόχου, ότι για τη σύναψη της σύμβασης πρέπει να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο με θετικό πόρισμα (άρθρο 8 του Ν. 2741/99)[19] και να έχει περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή το Πιστοποιητικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης του άρθρου 1, παρ. 3 και 4 του Ν. 3021/02[20].
19.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Β' φάση της κλειστής διαδικασίας (κυρίως δημοπρασία) έχουν μόνον όσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κ/ξιες προεπιλέχθηκαν στην Α' φάση της διαδικασίας (προεπιλογή) και καλούνται με την πρόσκληση της Δημοπρατούσας Αρχής να υποβάλουν προσφορά (οικονομική), με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους ελάχιστους όρους της Α' φάσης της διαδικασίας.
19.2 Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στην σύνθεση των Κ/ξιων από αυτή με την οποία παρουσιάστηκαν και επιλέχθηκαν στην Α' φάση.
Ο φάκελος συμμετοχής (προσφοράς) κάθε διαγωνιζόμενου, για να είναι συμβατός προς τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, ώστε να μην αποκλειστεί από τη δημοπρασία και να είναι έγκυρη η συμμετοχή του σύμφωνα με την παρούσα, θα περιέχει τον κλειστό φάκελο Δικαιολογητικών και το σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, ως εξής:
20.1 Ο κλειστός φάκελος «δικαιολογητικών» θα περιέχει:
- τις εγγυήσεις συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας
- εφόσον έχουν υπάρξει αλλαγές από τον χρόνο της προεπιλογής, επανυποβολή των πιστοποιητικών των παρ. 18.1.(1) και (2), και των στοιχείων των παρ. 18.3 α και β του άρθρου 18 της Διακήρυξης Προεπιλογής.
- τα απαιτούμενα μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ, υπολογιζόμενα με βάση τον προϋπολογισμό μελέτης, ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων ΤΣΜΕΔΕ επ’ ονόματι του συμμετέχοντος.
20.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» θα περιέχει:
συμπληρωμένο, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, το έντυπο προσφοράς (ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών) που έχει δοθεί από την Υπηρεσία
συμπληρωμένο το έντυπο του Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας με ολόγραφες και αριθμητικές τις τιμές μονάδος και συμπληρωμένο το έντυπο του Προϋπολογισμού Προσφοράς που έχει δοθεί από την Υπηρεσία, όπου θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσό της συνολικής δαπάνης εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. και των απροβλέπτων σε ακέραιο αριθμό Ευρώ.
Τα έντυπα της Οικονομικής Προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εργοληπτικής Επιχείρησης ή από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε περίπτωση Κ/ξιας και όλες οι σελίδες θα φέρουν μονογραφή αντίστοιχα.
21.1 Η έγκριση της εκτέλεσης των δημοπρατούμενων εργασιών και η διάθεση της σχετικής πιστώσεως αποφασίστηκε με την Απόφαση με αριθμό .......................... του/της … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
21.2 Η έγκριση του πρακτικού της Α' φάσης της κλειστής διαδικασίας (προεπιλογής) έγινε με την.................. απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.
21.3 Εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος από την Ανάδοχο σε Τράπεζες, επιτρέπεται μόνον μετά από εγκριτική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Αναδόχου.
22.1 Ο Κύριος του Έργου, κάνοντας χρήση της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορεί να εγκαταστήσει Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (QUALITY CONTROL), Τεχνικό Σύμβουλο, Σύμβουλο Επίβλεψης Κατασκευής (CONSTRUCTION MANAGER) ή/και Σύμβουλο Διαχείρισης (PROJECT MANAGER) του δημοπρατούμενου έργου με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- Εποπτεία και έλεγχος των εκπονουμένων από τον Ανάδοχο μελετών – ερευνών
- Ποιοτικός έλεγχος των υλικών, εργασιών και κατασκευών,
- Ποσοτικός έλεγχος των υλικών, εργασιών και κατασκευών,
- Έλεγχος του χρονικού προγραμματισμού του έργου,
- Τυχόν υπόλοιπη ειδική εποπτεία και επίβλεψη.
22.2 Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει της δραστηριότητες του Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με το Σύμβουλο.
22.3 Εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή, μέσω των αρμοδίων οργάνων της διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί ποιοτικό και οικονομικό έλεγχο της κατασκευής του έργου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α΄ΦΑΣΗ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ
1. Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή............................................................................................ 1
2. Παραλαβή τευχών προεπιλογής.................................................................................................... 2
3. Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής............................................................................................... 2
4. Διεξαγωγή Α΄ φάσης διαδικασίας.................................................................................................. 3
5. Γλώσσα διαδικασίας.................................................................................................................... 4
6. Εφαρμοστέα νομοθεσία................................................................................................................ 4
7. Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,
κτλ.- Πληρωμή Αναδόχου............................................... 4
8. Παροχή διευκρινίσεων................................................................................................................... 5
9. Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και
ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου.......................... 5
10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου.................................................................................................... 5
11. Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα
υποβολής οικονομικών προσφορών................................... 5
12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.................................................................................................. 6
13. Εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία............................................................................................. 6
14. Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης
καταβολής (πριμ)....................................................... 6
15. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.......................................... 7
16. Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης............................................................................................. 7
17. Δικαιούμενοι συμμετοχής.............................................................................................................. 7
18. Τυπικά προσόντα......................................................................................................................... 8
19. Ουσιαστικά προσόντα................................................................................................................. 10
20. Κριτήρια
επιλογής...................................................................................................................... 11
21. Περιεχόμενο φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος........................................................................... 11
Β΄ΦΑΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 13
2. Παραλαβή τευχών...................................................................................................................... 13
3. Προϋποθέσεις
έγκυρης συμμετοχής-Τρόπος υποβολής Προσφοράς................................................. 14
4. Διεξαγωγή Β'
φάσης διαδικασίας................................................................................................. 15
5. Σύμβαση-Συμβατικά
τεύχη.......................................................................................................... 17
6. Εφαρμοστέα
Νομοθεσία.............................................................................................................. 18
7. Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,
κτλ.- Πληρωμή Αναδόχου............................................. 19
8. Παροχή διευκρινίσεων................................................................................................................. 19
9. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στην διαδικασία................................................................................. 20
10. Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και
ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου........................ 20
11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου.................................................................................................. 20
12. Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα
υποβολής οικονομικών προσφορών................................. 20
13. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης................................................................................................. 20
14. Εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία........................................................................................... 21
15. Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης
καταβολής (πριμ)..................................................... 21
16. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης........................................................................................................ 21
17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης
προσφορών............................................................. 21
18. Χρόνος ισχύος προσφορών.......................................................................................................... 22
19. Δικαιούμενοι συμμετοχής............................................................................................................. 22
20. Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής............................................................................................... 22
21. Λοιπές πληροφορίες................................................................................................................... 22
22. Διοίκηση του έργου.................................................................................................................... 23
[1] Για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΠΔ 334/2000
[2] Η υποβολή με συστημένη επιστολή επιτρέπεται
μόνο για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 334/2000
[3] Η υποβολή με συστημένη
επιστολή επιτρέπεται μόνο για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ
334/2000
[5] Μόνο για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 334/2000
[6] Μόνο για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 334/2000
[7] Οι παραπάνω εργοληπτικές επιχειρήσεις
καλούνται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού της σύμβασης.
[8] Καθορίζεται από τη Δημοπρατούσα Αρχή για το
εκάστοτε δημοπρατούμενο έργο.
[9] Καθορίζεται από τη Δημοπρατούσα Αρχή για το
εκάστοτε δημοπρατούμενο έργο
[10] Η υποβολή με συστημένη επιστολή επιτρέπεται μόνο για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 334/2000
[11] Για τα έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Π.Δ. 334/00
[12] Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Π.Δ. 334/00
[13] Αφορά μόνο στα έργα που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Π.Δ. 334/00 όπου η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών
συμμετοχής και του φακέλου της οικονομικής προσφοράς είναι ταυτόχρονη.
[14] Στα έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/00 γνωστοποιείται τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα η ημέρα κατάθεσης και αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
[15] Οι παρ. 4.2.3, 4.2.4 και 4.2.6 ισχύουν μόνο
για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 334/2000
[16] Μόνο για έργα
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 334/2000
[17] Μόνο για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 334/2000
[18] Εφόσον δεν ορίζονται
τέτοιες προθεσμίες στην Ε.Σ.Υ., η εν λόγω παράγραφος διαγράφεται.
[19] Παρ. 18.2: ο προσυμβατικός έλεγχος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο απαιτείται μόνο στην περίπτωση έργων προϋπολογισμού
δημοπράτησης (χωρίς το ΦΠΑ) μεγαλύτερου του 1 δισ. δρχ. Στις λοιπές περιπτώσεις
διαγράφεται.
[20] Παρ. 18.2: το πιστοποιητικό από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης απαιτείται μόνο στην περίπτωση έργων προϋπολογισμού δημοπράτησης (χωρίς το ΦΠΑ) μεγαλύτερου των 250.000 €. Στις λοιπές περιπτώσεις διαγράφεται.