ΤΔ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο/Η/Το...................................................................……………………………………………

διακηρύσσει

την επιλογή αναδόχου, με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, για την εκτέλεση του έργου:

«...............................................................................................….………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………»,

προϋπολογισμού δημοπράτησης......................…….. € (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα

με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του διατάγματα

το Π.Δ. 334/2000 (οδηγίες 93/37 και 97/52 ΕΟΚ)[1],

όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, καθώς και με τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

1. Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή

1.1 Εργοδότης / Κύριος του Έργου είναι …………………………...

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο/η/το .... ...... ..... …… …… …… …… …… …… …… ………………………………………………………………

1.3 Αναθέτουσα / Προϊστάμενη Αρχή είναι ο/η/το .... .... .... ..... .... …… …… …… …… …… …………………….…………………………………………………………που έχει έδρα στην (πόλη) ……………………………………:

Οδός :
Ταχ. Κωδ. :
Τηλ. :
Fax :
e-mail :

προς την οποία θα απευθύνουν οι διαγωνιζόμενοι την αλληλογραφία τους και θα καταθέτουν τις ενστάσεις και προσφυγές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για το στάδιο δημοπράτησης του έργου.

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι ο/η/το ………………………………………………………………………………………………………………που έχει έδρα στην (πόλη) ………………………..

Οδός :

Ταχ. Κωδ. :
Τηλ.:
Fax :
e-mail :

1.5 Δημοπρατούσα Αρχή είναι ο/η/το................………………………………………… στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές, στην διεύθυνση που αναφέρεται στην παρ. 3.5

Ο/Η/Το..............……………………………………………………..θα συνάψει τη σύμβαση με αυτόν που θα αναδειχθεί Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου.

1.6 Ο Κύριος του Έργου, σε κάθε περίπτωση, δύναται να αλλάξει τα ανωτέρω όργανα χωρίς εκ του λόγου αυτού να μπορεί να διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση από τους διαγωνιζομένους ή τον ανάδοχο του έργου.

1.7 «Ενδιαφερόμενος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία

«Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία

«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ή η Κ/ξία που θα της ανατεθεί με σύμβαση η εκτέλεση του έργου.

2. Παραλαβή τευχών

2.1 Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στην παρ. 5.2 διατίθενται από το/την ...................………………………………………………….……………………………………, οδός ..........…..…………………………………………………………………………………………… Τ.Κ. ........….. GR.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, με καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε … … €.

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα διατιθέμενα στοιχεία της δημοπρασίας, αφού προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης στην παρ. 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο.

Η Υπηρεσία θα αποστείλει τα στοιχεία της δημοπρασίας μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, μη αναλαμβάνουσα όμως ουδεμία ευθύνη σχετικά με το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι ενεργοποιήσουν, με μέριμνά τους και δαπάνες τους, ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων κτλ., τότε η Υπηρεσία θα παραδίδει σ' αυτές τις εταιρείες τα στοιχεία της δημοπρασίας, μη αναλαμβάνουσα πάλι ουδεμία ευθύνη για το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον ενδιαφερόμενο.

3. Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής-Τρόπος υποβολής Προσφοράς.

3.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στην διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, κάθε ενδιαφερόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει με συστημένη επιστολή [2] ή να καταθέσει το φάκελο συμμετοχής της στη διαδικασία, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 της παρούσας Διακήρυξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2940/01, όπως ερμηνεύονται και διευκρινίζονται στις εγκυκλίους 22/01 και 37/01 του ΥΠΕΧΩΔΕ, τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85 και τις απαιτήσεις της παρούσας. Η υποβολή του εν λόγω φακέλου μπορεί να γίνει:

α. είτε δια καταθέσεώς του στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της αναθέτουσας /δημοπρατούσας αρχής, με αίτηση

β. είτε με συστημένη επιστολή² προς την αναθέτουσα / δημοπρατούσα αρχή, με αίτηση

γ. είτε δια καταθέσεώς του στην οικεία Επιτροπή διεξαγωγής της διαδικασίας κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις που προαναφέρονται

3.2 Ο φάκελος συμμετοχής (Προσφοράς) στη διαδικασία περιέχει: τον κλειστό φάκελο δικαιολογητικών, το σφραγισμένο φάκελο τεχνικής προσφοράς και το σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, των οποίων το περιεχόμενο ορίζεται στο άρθρο 25 της παρούσας. Ο φάκελος συμμετοχής (Προσφοράς) θα κατατεθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.1 της παρούσας[3].

Οι φάκελοι συμμετοχής διακρίνονται: α) σε κλειστό φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στην παράγραφο 25.1 του παρόντος και ο οποίος θα κατατεθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.1 της παρούσας, β) σε σφραγισμένο φάκελο τεχνικής προσφοράς το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στην παράγραφο 25.2 της παρούσης και γ) σε σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στην παράγραφο 25.3 της παρούσης Οι φάκελοι β) και γ) κατατίθενται μετά την άπρακτο πάροδο της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων (εφόσον κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών δεν θα υποβληθεί έγγραφη παραίτηση όλων των συμμετεχόντων από την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων) ή την επίλυση των διαφορών για τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν, σε ημέρα και ώρα που γνωστοποιείται από την Υπηρεσία τουλάχιστον πέντε μέρες νωρίτερα[4].

3.3 Στο φάκελο συμμετοχής (προσφοράς), στον κλειστό φάκελο δικαιολογητικών, στο σφραγισμένο φάκελο τεχνικής προσφοράς και στο σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, εκτός της ένδειξης του περιεχομένου τους, θα αναγράφεται και ο πλήρης τίτλος του έργου. Επίσης, στο πάνω αριστερό μέρος κάθε φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυμία, καθώς και η πλήρης επαγγελματική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως e-mail) του προσφέροντα/ διαγωνιζόμενου και σε περίπτωση Κ/ξίας θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του αντικλήτου.

3.4 Προκειμένου περί ιδιόχειρης κατάθεσης του φακέλου συμμετοχής, αυτός κατατίθεται, σε περίπτωση Εργοληπτικής Επιχείρησης, από νόμιμο εκπρόσωπό της ή πληρεξούσιο διορισμένο σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση Κοινοπραξίας είτε από όλα τα μέλη νόμιμα εκπροσωπούμενα είτε από κοινό εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων ορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ο καταθέτων πρέπει να είναι εφοδιασμένος με επίσημο αποδεικτικό στοιχείο για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων / προσφερόντων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

3.5 Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής [5] ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι συμμετοχής θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν παραληφθεί από το πρωτόκολλο της Δημοπρατούσας Αρχής το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, αυτές θα αποστέλλονται:

Προς τον/τη/το ………………………………………………………………...........................

Πρόεδρο Επιτροπής Διεξαγωγής της δημοπρασίας για το έργο:

«…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….»

Η Δημοπρατούσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε για το περιεχόμενο των φακέλων ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν υποχρεώνεται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους κτλ. έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως⁵.

Καθυστέρηση ή ανωτέρα βία δεν αναγνωρίζεται για την μη έγκαιρη υποβολή ή ταχυδρομική άφιξη των φακέλων συμμετοχής (προσφοράς).

4. Διεξαγωγή διαδικασίας

4.1 Στάδιο παραλαβής φακέλων συμμετοχής (προσφορών)

4.1.1 Κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή Δημοπρασίας (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας και μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. Η παραλαβή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ώρα λήξης που ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, αν η παράδοση φακέλων συμμετοχής (προσφορών) ενώπιον της Ε.Δ. που έχει έγκαιρα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Ε.Δ. με προειδοποίηση λίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτός κανένας άλλος φάκελος συμμετοχής.

4.1.2 Οι φάκελοι συμμετοχής (προσφορές) που κατατίθενται στην Ε.Δ. καθώς και εκείνοι που παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους στο Πρακτικό της δημοπρασίας, στο οποίο ειδικότερα γράφονται η σειρά προσέλευσης των παρόντων και η κατά αύξοντα αριθμό σειρά πρωτοκόλλησης των φακέλων προσφορών που έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο, η επωνυμία των διαγωνιζομένων, η τάξη και κατηγορία τους, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση των άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτεί η Διακήρυξη. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό προσέλευσης κτλ. των διαγωνιζομένων όπως καταχωρήθηκαν στο Πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85. Σε περίπτωση που η εξέταση των τυπικών δικαιολογητικών συνεχιστεί και σε επόμενες συνεδριάσεις, η ημερομηνία και ώρα των συνεδριάσεων ανακοινώνεται προφορικά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημόσιας συνεδρίασης από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη δημόσιας ανακοίνωσης, οι διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση του προέδρου αποκλειστικά και μόνον μέσω fax.

4.1.3 Η εξέταση των προσφορών γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Στο πρώτο στάδιο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, οι οικονομικές προσφορές παραμένουν σφραγισμένες σε φυλασσόμενο χώρο με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής.[6] Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών όλων όσων κατέθεσαν προσφορά, η Ε.Δ. σε μυστική συνεδρίαση (ή συνεδριάσεις), αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις από τους διαγωνιζόμενους και αν αυτοί ανταποκρίνονται στις τυπικές απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει σε δημόσια συνεδρίαση ποιοι αποκλείονται και για ποιο λόγο (πρώτο στάδιο διαγωνισμού).

4.1.4 Για όσους διαγωνιζόμενους η Ε.Δ. κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, οι σφραγισμένοι φάκελοι οικονομικής προσφοράς τους επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν διαφωνήσουν και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν, μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους. Αν οι ανωτέρω επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, οι φάκελοί τους κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας6.

4.1.5 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τη λήψη αποφάσεως για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις, η Ε.Δ. διαβιβάζει το σύνολο των κλειστών προσφορών μετά του σχετικού πρακτικού της, στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ) 6.

4.1.6 Η ΕΕΑ, μετά προηγούμενη πενταήμερη ειδοποίηση των διαγωνιζομένων[7], προχωρά στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, όπως περιγράφεται στην παρ. 4.2.

4.2 Στάδιο Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών

4.2.1 Την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, η ΕΕΑ σε δημόσια συνεδρίαση ανοίγει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων που δεν έχουν αποκλεισθεί και καταγράφει τα περιεχόμενά τους στο πρακτικό της, εκφωνώντας τα περιληπτικά για να ακούν οι παριστάμενοι. Στη συνέχεια, σε μυστική συνεδρίαση, η ΕΕΑ ελέγχει κατ’ αρχήν τις τεχνικές προσφορές κατά πόσο τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη και ανακοινώνει το αποτέλεσμα με πρακτικό, στο οποίο αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στους διαγωνιζόμενους. Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωσή του. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων προχωρεί η διαδικασία της κρίσης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από την ΕΕΑ βάσει των κριτηρίων και της βαθμολογίας της παρ. 4.2.2, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς και συντάσσεται νέο πρακτικό που ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους πριν ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές. Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν επίσης ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από της ανακοινώσεώς του στους διαγωνιζόμενους. Στην περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ή η βαθμολογία σε επί μέρους κριτήρια της τεχνικής προσφοράς (βλ. παρ.4.2.2) είναι κατώτερη από το οριζόμενο κατώτατο όριο, η τεχνική προσφορά κρίνεται απορριπτέα.

4.2.2 Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους θεσπίζονται για κάθε έργο χωριστά και περιγράφονται στην οικεία διακήρυξη. Τα εν λόγω κριτήρια, μαζί με τα τυχόν υποκριτήρια, τη κλίμακα της βαθμολογίας και τα κατώτατα αποδεκτά όριά της, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ΠΔ 609/85.

4.2.3 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απόρριψης της τεχνικής προσφοράς, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται στους απορριφθέντες χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν αυτοί διαφωνήσουν και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν, μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους. Αν οι ανωτέρω επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, οι φάκελοί τους κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας.

4.2.4 Η ΕΕΑ, μετά προηγούμενη πενταήμερη ειδοποίηση των διαγωνιζομένων[8], προχωρά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, όπως περιγράφεται στην παρ. 4.3.

4.3 Στάδιο Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών

Μετά την κρίση από μέρους της Προϊσταμένης Αρχής σε τυχόν αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ανοίγονται σε δημόσια συνεδρίαση της ΕΕΑ οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και υπολογίζονται οι ανοιγμένες προσφορές ως συνάρτηση της οικονομικής προσφοράς και της συνολικής βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ΠΔ 609/85. Προσωρινή μειοδότρια ή βέλτιστη προσφορά είναι η ελάχιστη ανηγμένη προσφορά.

4.4 Αντιρρήσεις - Διευκρινίσεις

4.4.1 Αντιρρήσεις κατά του κύρους της διαδικασίας μπορούν να υποβληθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του πρώτου σταδίου κατάθεσης προσφορών, εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση διάθεσης των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών (βλ. παρ. 4.2.1) και εντός πέντε (5) ημερών από την ανάδειξη της προσωρινής μειοδότριας προσφοράς (βλ. παρ. 4.3), στον πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής και μπορεί να υποβληθούν μόνο από τις διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κ/ξίες στο αντίστοιχο στάδιο. Στις αντιρρήσεις αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή.

4.4.2 Οι Επιτροπές Ε.Δ. και Ε.Ε.Α. μπορούν, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να καλέσουν τους διαγωνιζόμενους να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα που υπέβαλαν στην παρούσα δημοπρασία.

4.5 Έγκριση αποτελέσματος - Ακύρωση - Μερική επανάληψη της Διαδικασίας

4.5.1 Η Προϊσταμένη Αρχή ενεργεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.2576/98, εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα της δημοπρασίας χωρίς να αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας από οποιαδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους ή παράλειψης των επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ.218/99. Επίσης η Προϊσταμένη Αρχή σε περίπτωση ακύρωσης της δημοπρασίας μπορεί να δημοπρατήσει πάλι το έργο με τους ίδιους ή τροποποιούμενους όρους ή να προχωρήσει στην κατασκευή του κατά οποιουδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

4.5.2 Η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής περί αναθέσεως του έργου κοινοποιείται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, με τη διευκρίνηση ότι το τελικό πρακτικό είναι διαθέσιμο προς ενημέρωσή τους. Η απόφαση ανάθεσης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοπρατούσας Αρχής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων που προτίθενται να κινήσουν τα ένδικα μέσα των διατάξεων του Ν.2522/97 περί δικαστικής προστασίας.

4.5.3 Η έγκριση για την κατακύρωση δημοπρασίας είναι δυνατό να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας ισχύος των προσφορών, οπότε η σύμβαση καταρτίζεται έγκυρα εάν συμφωνεί και η επιλεγείσα ως Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια.

4.6 Δικαστική Προστασία

Προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κτλ., σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας διαδικασίας από την προκήρυξή της μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, προβλέπονται και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97.

4.7 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης

4.7.1 Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης κοινοποιείται στον επιλεγέντα Ανάδοχο, που καλείται, σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη, και τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.

4.7.2 Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Υπηρεσίας που θα υπογράψει τη σύμβαση, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ως ειδική ποινή. Κατά της απόφασης έκπτωσης, ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η υποβολή εμπρόθεσμης ένστασης αναστέλλει την έκπτωση μέχρι την οριστική απόφαση. Για την ένσταση αποφασίζει οριστικά η Προϊσταμένη Αρχή.

5. Σύμβαση - Συμβατικά τεύχη.

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85. Στην περίπτωση Κ/ξίας ισχύουν και τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85.

Για την υπογραφή της σύμβασης η Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 82/96 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών για Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και όλα τα στοιχεία για τα οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται ο επανέλεγχος τους κατά την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης, κατά την υπογραφή της σύμβασης, η Ανάδοχος θα προσκομίσει ότι στοιχεία προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας.

5.2 Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών είναι η ακόλουθη:

1. Σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου

2. Η παρούσα Διακήρυξη

3. Το Τιμολόγιο Προσφοράς

4. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ)

7. Η Τεχνική Περιγραφή

8. Το Τιμολόγιο Μελέτης

9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης

10. Οι Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων (Ε.Τ.Σ.Υ. και Γ.Τ.Σ.Υ.) και οι σε αυτές αναφερόμενες προδιαγραφές, κανονισμοί κλπ.

11. Ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (ΚΜΕ) για τη σύνταξη των μελετών που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο και οι σε αυτόν αναφερόμενοι κανονισμοί

12. Η Τεχνική Μελέτη Προσφοράς του Αναδόχου

13. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία, καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία

14. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία

5.3 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενα των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, τα ακόλουθα δημοσιευμένα κείμενα:

1. Τα κείμενα ΕΝ και ΗD των Ευρωκωδίκων

2. Οι προδιαγραφές Ι.S.Ο. και ΕΛ.Ο.Τ.

3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

5.4 Συμβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσημες αναλύσεις που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

6. Γλώσσα διαδικασίας

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε αυτήν, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Οι τυχόν αντιρρήσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας θα υποβάλλονται στα Ελληνικά.

6.2 Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84. Επικύρωση κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων γίνεται μόνο επί κειμένου που φέρει σφραγίδα "Apostile".

6.3 Τα πληροφοριακά στοιχεία (PROSPECTUS) των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων άλλων πλην Ελλάδος κρατών, καθώς και τα συνημμένα τεχνικά στοιχεία, είναι δεκτά εφόσον είναι μεταφρασμένα κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, ή κατά δεύτερο λόγο στην Αγγλική.

6.4 Οι έγγραφες προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας σε όλες τις βαθμίδες της, και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

7. Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για την δημοπράτηση του έργου και για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις όπως αυτές θα ισχύουν κατά τον χρόνο προκήρυξης του έργου (βλ. αρχή του κειμένου):

7.1 Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α΄/84) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους:

- Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/05-06-1992)

- Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α' /13-8-1994)

- Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α'202/14-09-1995)

- Ν. 2308/95 άρθρα 15 και 16 (ΦΕΚ Α' 114/95)

- Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28-02-1996)

- Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25 Α'/09-02-1998)

- Ν. 2940/01 (ΦΕΚ 180 Α΄/06-08-01)

7.2 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κτλ., άρθρο 15 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α΄/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α΄/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α'/97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α΄/96)

7.3 Οι ακόλουθες διατάξεις:

- Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86)

- Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6⁰/₀₀ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/93)

- Ν. 2362/95 (Δημόσιο Λογιστικό, ΦΕΚ 247 Α΄/95)

- Ν. 2522/97 (Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο, ΦΕΚ Α' 178/97)

7.4 Το άρθρο 8 (προσυμβατικός έλεγχος) του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199 Α' /28-09-1999)
Το άρθρο 4 (υποχρέωση διασταύρωσης στοιχείων) του Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 149Α’/19-06-2002)

7.5 Το Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α΄/21 -12-2000) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας δημοσίων έργων στις οδηγίες της ΕΕ [9]

7.6 Το Π.Δ. 609/85 (Κατασκευή Δημοσίων Έργων, ΦΕΚ 223 Α'/85), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα:

- Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α' 148/94)

- Π.Δ. 368/94 (ΦΕΚ Α' 201/94), άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11

- Π.Δ. 402/96, (ΦΕΚ Α' 269/96)

- Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α' 166/97)

- Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α' 207/97)

- Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α' /16-09-1999)

7.7 O N. 716/77 (Περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών, ΦΕΚ Α’ 295) και τα εκτελεστικά του διατάγματα

7.8 Το ΠΔ 346/98 (ΦΕΚ 230 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 18/00 (ΦΕΚ 15 Α’) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας συμβάσεων υπηρεσιών στις οδηγίες της ΕΕ⁹

7.9 Το Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ 231Α) κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

7.10 Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργου που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α).

7.11 Το ΠΔ 131/98 (ΦΕΚ 105 Α/19-5-1998) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.12 Το ΠΔ 186/96(ΦΕΚ 145 Α/4-7-1996) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Δ.) και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.13 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

8. Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κτλ.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6⁰/₀₀ του άρθρου 27, παρ. 34-37, του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α΄/24-8-93).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κτλ.. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κτλ., καθορίζονται στο σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 και το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε Ευρώ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ., στο Τιμολόγιο και στα λοιπά συμβατικά τεύχη.

9. Παροχή διευκρινίσεων

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.

10. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στην διαδικασία

Η συμμετοχή στη διαδικασία (υποβολή προσφοράς) αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση αυτής της Διακήρυξης, των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, της νομοθεσίας "Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων", όπως αυτή ισχύει (άρθρο 7 της παρούσας) και ότι γνωρίζει πλήρως τις επιτόπου συνθήκες του έργου.

Οποιαδήποτε τυχόν διατυπούμενη σχετική επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και ανίσχυρη.

11. Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

11.1 Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: «... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..»

11.2 Προϋπολογισμός του έργου

Ο προϋπολογισμός Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε .........……Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των ποσών για αναθεώρηση (.........…..Ευρώ) και Φ.Π.Α. (............Ευρώ).

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου

Το έργο θα εκτελείται στο Νομό..........……….. της Περιφέρειας.........…………….. στην Ελλάδα.

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ...………………………….. . Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

12.1 Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ............... (.......) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

12.2 Οι προβλεπόμενες αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85) περιγράφονται σε σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ[10].

13. Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

13.1 Η επιλογή Αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία»

του άρθρου 4 παρ. 2α του Ν.1418/84

της παρ. 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 334/2000[11]

μεταξύ

Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των κρατών που έχουν υπογράψει την συμφωνία του Π.Ο.Ε. (Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης[12]

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η ελάχιστη ανηγμένη προσφορά, σύμφωνα με την παρ. 4.3 της παρούσας. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός διαγωνιζόμενοι επιτύχουν ίση ανοιγμένη προσφορά, τότε ως μειοδότης ανακηρύσσεται εκείνος πού έχει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία στην τεχνική προσφορά.

15. Εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία

15.1 Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού ...................................Ευρώ, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85. Σε περίπτωση Κ/ξίας οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυμία του διαγωνιζόμενου σχήματος, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση (βλ. και άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85).

15.3 Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα.............. (.......) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.

15.4 Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα αποδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του ΠΔ 609/85. Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την έκδοση του Ν. 2229/94 (παρ. 6 άρθρο 1), οι εγγυήσεις συμμετοχής στη διαδικασία καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τoυς βασικούς όρους της Διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους του διαγωνιζόμενου. Η απόφαση κατάπτωσης των εγγυήσεων εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του Κυρίου του Έργου.

15.5 Τυχόν παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ισχύος των εγγυήσεων συμμετοχής.

16. Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση

Υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 39 του Π.Δ. 609/85, προβλέπεται να καταβληθεί στην Ανάδοχο έντοκη προκαταβολή …….% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και ……% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση

Για την παρούσα εργολαβία θα ισχύσει Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (πριμ), στην περίπτωση ενωρίτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, προ των αντίστοιχων αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών από την υπογραφή της σύμβασης, για τα κρίσιμα τμήματα του έργου, όπως καθορίζεται σε άρθρα της οικείας Ε.Σ.Υ και το άρθρο 12 της παρούσας Διακήρυξης.

17. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

17.1 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 27 του ΠΔ 609/85, απαιτούνται εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού.............................. Ευρώ.

17.2 Σε περίπτωση Κ/ξιών, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κ/ξίας (άρθρο 35 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85).

18. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών

18.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων συμμετοχής στη διαδικασία ορίζεται η ............. ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

18.2 Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δημοπρατούσας Αρχής και όσοι φάκελοι συμμετοχής (προσφοράς) έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή[13] ή και όσοι έχουν κατατεθεί απ' ευθείας σ' αυτό.

19. Χρόνος ισχύος προσφορών

19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τη διαγωνιζόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξία για διάστημα 120 ημερών από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. Είναι δυνατό να ζητηθεί παράταση ισχύος των προσφορών των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του ΠΔ 609/85.

19.2 Τίθεται υπόψη του προσωρινά επιλεγμένου Αναδόχου, ότι για τη σύναψη της σύμβασης πρέπει να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο με θετικό πόρισμα (άρθρο 8 του Ν. 2741/99)[14] και να έχει περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή το Πιστοποιητικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (άρθρα 1, παρ. 3 και 4 του Ν. 3021/02)[15].

20. Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης.

Περίληψη αυτής της Διακήρυξης ορίζεται να σταλεί την.............. στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυθεντικό είναι μόνο το κείμενο της Προκήρυξης στην Ελληνική γλώσσα που στέλνεται προς Δημοσίευση.

Επισημαίνεται ότι για το υπόψη έργο έχει σταλεί και ενδεικτική προκήρυξη στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την............. , σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του ΠΔ 334/2000. Αυθεντικό είναι μόνο το κείμενο της Προκήρυξης στην Ελληνική γλώσσα που στέλνεται προς Δημοσίευση.

Περίληψη θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, τόσο της αρχικής όσο και των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, στον Τύπο και στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων), βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου, καταβάλλονται από την Υπηρεσία σε βάρος των πιστώσεων του έργου και τελικά κρατούνται από τον 1ο λογαριασμό του Αναδόχου ή εξοφλούνται απ' ευθείας από τον Ανάδοχο πριν από την πληρωμή του 1ου λογαριασμού.

21. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Υπό τις προϋποθέσεις του επομένου άρθρου 22, στη διαδικασία γίνονται δεκτές:

21.1 Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:

εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία…… και τάξη………………………...

εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και των κρατών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία και τάξη αντίστοιχες με τις παραπάνω του ΜΕΕΠ [16].

προερχόμενες από κράτη της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και των κρατών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον έχουν εκτελέσει σε κράτη της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και αυτών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) έργα με το δημοπρατούμενο και πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις με τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις των παραπάνω εδαφίων¹⁶.

21.2 Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων των προηγούμενων περιπτώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ως εξής[17]:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα και μόνο κοινοπρακτικό σχήμα.

21.3 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποχρεούνται να συνεργασθούν για τη σύνταξη των μελετών που θα υποβληθούν με την προσφορά, καθώς και για την σύνταξη των μελετών που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης, με:

Ελληνικά γραφεία μελετών ή συμπράξεις ελληνικών γραφείων μελετών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα μελετητών και έχουν πτυχία:

- ……… τάξης στην κατηγορία ……

Αλλοδαπά γραφεία μελετών, που θα έχουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και το δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης, όπως αυτά καθορίζονται από το Ν. 716/77 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και θα είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικό μητρώο σύμφωνα με το ΠΔ 346/98, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 18/00.

Κοινοπραξίες ή συμπράξεις των παραπάνω, με οποιονδήποτε συνδυασμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

21.4 Η συνεργασία των εργοληπτικών επιχειρήσεων των παρ. 21.1 και 21.2 με τα γραφεία μελετών της παρ. 21.3 θα αποδεικνύεται με υπεύθυνες δηλώσεις τόσο των εργοληπτικών επιχειρήσεων για την ανάθεση εκπόνησης των μελετών όσο και των μελετητικών γραφείων για την αποδοχή, καθώς και από τις υπογραφές των μελετητών στα τεύχη και σχέδια των μελετών που θα υποβληθούν με την προσφορά. Στις ίδιες υπεύθυνες δηλώσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων θα αναγράφεται ότι η πληρωμή των νόμιμων αμοιβών των μελετών και ο αναλογών ΦΠΑ βαρύνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και περιλαμβάνεται στο κατ’ αποκοπή τίμημα του προϋπολογισμού προσφοράς.

22. Επαγγελματικά προσόντα

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στη διαδικασία αυτοτελώς ή ως μέλος Κοινοπραξίας, για να μην αποκλειστεί από τη διαδικασία η ίδια ή η Κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει, οφείλει:

22.1 να είναι εγγεγραμμένη στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας εγκατάστασης της, όπως προβλέπεται με το άρθρο 25 του Π.Δ. 334/2000[18].

22.2 να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 της παρούσας.

22.3 να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

22.3.1 Φερεγγυότητα

(1) να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους εγκατάστασης της.

(2) να μην έχει κινηθεί εναντίον της η διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσης της.

(3) μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους συμπεριφορά με βάση τελεσίδικη απόφαση, τα μέλη του Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρείας των οποίων η υπογραφή απαιτείται για την δέσμευση της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της ή οι διαχειριστές για περίπτωση Ε.Π.Ε.

(4) να μην έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί αποδεδειγμένα να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο, από τις αναθέτουσες αρχές.

(5) να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (στην περίπτωση που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα), ή σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

(6) να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένη.

(7) να μην είναι ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται από την παρούσα Διακήρυξη.

22.3.2 Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα

(1) να διαθέτει κατάλληλη δανειοληπτική και πιστοληπτική ευχέρεια για την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου

(2) να διαθέτει οικονομική δυνατότητα και αξιοπιστία για την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου

22.3.3 Τεχνική ικανότητα

(1) να έχει εμπειρία από κατασκευή παρόμοιων με το δημοπρατούμενο έργων.

(2) να διαθέτει τη στελέχωση που απαιτείται για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της παρ. 21.1 της παρούσας.

(3) να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα και προσωπικό, τον απαιτούμενο μηχανικό και λοιπό εξειδικευμένο εξοπλισμό, εφόσον και όπως αυτά ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. του δημοπρατούμενου έργου.

23. Δικαιολογητικά - Αποδεικτικά έγγραφα

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη διαδικασία αυτοτελώς ή ως μέλος Κ/ξίας οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 21 και διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα της παρ. 22, προσκομίζοντας πρωτότυπα ή επισήμως επικυρωμένα αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής

23.1.1 Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ ή προερχόμενης από χώρες που τηρούνται κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, πρωτότυπο ή επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτούς. Στο πιστοποιητικό θα μνημονεύονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο, καθώς και η κατάταξη που προκύπτει από τον κατάλογο αυτό, ώστε να προκύπτει η τάξη όπως ορίζεται στην παρ. 21 της παρούσας.

Για την επιστροφή της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής την ημέρα του διαγωνισμού, ανεξάρτητα από την υποβολή αντιρρήσεων, θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφό της υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εργοληπτικής Επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση της Επιχείρησης ότι στο διαγωνισμό υποβλήθηκε η πρωτότυπη βεβαίωση, ότι θα επαναπροσκομιστεί οποτεδήποτε της ζητηθεί και ότι το κατατεθειμένο στο φάκελο αντίγραφο είναι ακριβές αντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης (Ε. 32/14.11.01).

23.1.2 Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από χώρα όπου δεν τηρούνται κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσης της, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 334/2000 και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παρ. 23.3.2, 23.3.3 και 23.4.1, 23.4.2 και 23.4.3 του παρόντος άρθρου, με τα οποία θα αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, υπό τις οποίες γίνονται δεκτές στη διαδικασία οι αντίστοιχες με αυτές Εργοληπτική Επιχείρηση της παρ. 21.1.

23.2 Αποδεικτικά φερεγγυότητας

23.2.1 Για τις περιπτώσεις (1) και (2) της παρ. 22.3.1 της παρούσας, πιστοποιητικά εκδιδόμενα από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης από τα οποία εμφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές.

23.2.2 Για την περίπτωση (3) της παρ. 22.3.1 της παρούσας, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισότιμο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από Δικαστική ή Διοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης τους και από το οποίο εμφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις. Σε περίπτωση που το ποινικό μητρώο δεν είναι λευκό, υποβάλλεται ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία διευκρινίζονται τα αδικήματα για τα οποία έχουν καταλογισθεί οι καταδίκες που μνημονεύονται στο απόσπασμα.

23.2.3 Για την περίπτωση (5) της παρ. 22.3.1 της παρούσας, πιστοποιητικά πρόσφατα εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργοληπτική Επιχείρηση και για όλες τις Κ/ξίες στις οποίες συμμετέχει καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 9 άρθρο 4 του Ν. 1418/84), τα οποία θα συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της κατωτέρω παραγράφου 23.2.5.

23.2.4 Για την περίπτωση (6) της παρ. 22.3.1 της παρούσας, αν η Εργοληπτική Επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, πρόσφατα αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 1, την παρ. 7 του άρθρου 2 και το άρθρο 6 της υπ' αριθμ.2048300/6844-11/0016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 508/9.8.90), τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ.9 άρθρο 4 του 1418/84), τα οποία για κάθε έργο που εκτελείται σε κοινοπραξία θα συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της κατωτέρω παραγράφου 23.2.5.

Αν η Εργοληπτική Επιχείρηση δεν φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί του γεγονότος αυτού καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τη χώρα που βρίσκεται η έδρα της.

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά (παρ. 23.2.1 – 23.2.4) αυτά μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη δήλωση ή όπου δεν προβλέπεται τέτοια, από επίσημη δήλωση που γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, Συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου Επαγγελματικού Οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε η διαγωνιζόμενη αποκλείεται από τη δημοπρασία.

23.2.5 Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ που εκτελεί έργα στην Ελλάδα, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών συμβάσεων που να έχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 της απόφασης του Υπουργού Δημοσίων Έργων με αριθμό ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.85 (ΦΕΚ Β΄ 170/29.3.85). Η δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, εκδοθείσα μέσα στο προηγούμενο από την ημερομηνία της δημοπρασίας τρίμηνο για το όριο του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του κάθε έργου. Η βεβαίωση θα αναφέρεται σε όλα τα δημόσια έργα της υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 16 παρ. 7 Ν. 1418/84). Επίσης θα προσκομίζεται βεβαίωση της ίδιας υπηρεσίας για τα παραπάνω έργα, στην οποία θα περιγράφεται η καλή και εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση του έργου και η τήρηση ή όχι του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Οι κάτοχοι παλιών πτυχίων ΜΕΕΠ, εφ' όσον επιλέξουν εναλλακτικά για τον υπολογισμό του ανεκτέλεστου ορίου τους ένα εκ των τριών τρόπων ή για την περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 45 του άρθρου 4 του Ν. 2940/01, θα υποβάλουν βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή με τα στοιχεία που απαιτούνται για καθορισμό του ανεκτέλεστου ορίου συνυποβάλλοντας και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά (κύκλο εργασιών χρήσεως 1998, 1999, 2000, ισολογισμό, καθαρή θέση, στοιχεία έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης κτλ.).

Από Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κατόχους νέων πτυχίων του άρθρου 4 του Ν.2940/01 θα υποβληθεί «ενημερότητα πτυχίου» (παρ. 46, άρθρο 4 του Ν.2940/01) και μέχρι έκδοσης της, βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για το ανεκτέλεστο όριο της Εργοληπτικής Επιχείρησης υπολογισμένου βάσει της παρ. 45 του άρθρου 4 του Ν 2940/01.

23.2.6 Βεβαίωση καταβολής των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94 Α') τελών για τα μηχανήματα έργων, από Ελληνικές και αλλοδαπές Επιχειρήσεις που εκτελούν έργα στην Ελλάδα.

23.2.7 Προκειμένου περί Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών τα προβλεπόμενα στην παρ, 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96 έγγραφα στοιχεία ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, που είναι:

- πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει την εταιρία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό, είναι ονομαστικές

- αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς

23.3 Δικαιολογητικά χρηματοδοτικής και οικονομικής δυνατότητας

23.3.1 Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις, από τις οποίες θα προκύπτει ότι πληρούται ο όρος της παρ. 22.3.2 εδ. (1) και οι οποίες θα αναφέρουν τον τίτλο του έργου και την επωνυμία του διαγωνιζόμενου σχήματος.

23.3.2 Τους δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών της Εργοληπτική Επιχείρηση των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, καθώς και βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για το ύψος των ίδιων κεφαλαίων, των παγίων κεφαλαίων, την αξία ακινήτων και μηχανημάτων, καθώς και το ύψος της «καθαρής θέσης».

23.3.3 Υπεύθυνη Δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της Επιχείρησης και για τον κύκλο εργασιών της, όσον αφορά την εκτέλεση έργων, κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων οικονομικών ετών.

23.4 Αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας

23.4.1 Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικά προσόντα των στελεχών της Επιχείρησης και ιδίως των υπευθύνων για την εκτέλεση των έργων, βιογραφικά σημειώματα καθώς και τη θέση που κατέχουν στο οργανόγραμμα της επιχείρησης.

23.4.2 Κατάλογο των εκτελεσθέντων, με την επωνυμία της επιχείρησης, έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των πιο σημαντικών έργων.

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναφέρουν τη δαπάνη, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και να προσδιορίζουν αν τα έργα έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα προς τους κανόνες της τεχνικής, αν περαιώθηκαν κανονικά και θα εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διηύθυναν ή διευθύνουν τα παραπάνω έργα. Αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να ζητηθεί η απ' ευθείας διαβίβαση των πιστοποιητικών αυτών στη Δημοπρατούσα αρχή από την αρμόδια αρχή που τα εξέδωσε.

Οι προαναφερθείσες δαπάνες νοούνται χωρίς το ποσό που αντιστοιχεί στον Φ.Π.Α. και λαμβάνονται χωρίς την επικαιροποίησή τους στο τρέχον έτος. Η μετατροπή των δαπανών σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με την ισοτιμία του ΕΥΡΩ στο χρόνο εκτέλεσης των έργων και θα αναγράφεται στους καταλόγους των εκτελεσθέντων έργων. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διηύθυναν ή διευθύνουν τα παραπάνω έργα.

Εφόσον τα έργα αυτά εκτελέσθηκαν από κοινοπραξίες, για τον υπολογισμό της δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών, θα λαμβάνεται υπόψη η αναλογία της δαπάνης του έργου σε κάθε κοινοπρακτούν μέλος. Εφόσον η εκτέλεση των έργων εκτείνεται πέραν της πενταετίας θα υπολογίζεται κατ' εκτίμηση το μέρος που αντιστοιχεί στην πενταετία κατ' αναλογία προς τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

23.4.3 Υπεύθυνη Δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και για τον αριθμό και ειδικότητα των στελεχών της Επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία, καθώς και για την τεχνική στελέχωση της Εργοληπτικής Επιχείρησης, δηλαδή πίνακα με άτομα κατ' ειδικότητα, εμπειρία και θέση στην επιχείρηση.

24. Δυνατότητα περιορισμού υποβαλλόμενων δικαιολογητικών

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών, δεν θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των παραγράφων 23.2.1, 23.2.2, 23.3 και 23.4.

25. Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής

Ο φάκελος συμμετοχής (προσφοράς) κάθε διαγωνιζόμενου, για να είναι συμβατός προς τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, θα περιέχει τον κλειστό φάκελο δικαιολογητικών και το σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, ως εξής:

25.1 Ο κλειστός φάκελος «δικαιολογητικών» θα περιέχει όλα τα αναφερόμενα στην παρ. 23 της παρούσας Διακήρυξης δικαιολογητικά-αποδεικτικά έγγραφα και επιπλέον τα ακόλουθα:

- τις εγγυήσεις συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας,

- ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα του Καταστατικού της Εργοληπτικής Επιχείρησης και κάθε μέλους σε περίπτωση Κοινοπραξίας καθώς και των τροποποιήσεων αυτού, από τα οποία να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα δέσμευσης της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την υπογραφή τους και έγγραφα νομιμοποίησης όλων αυτών,

- απόφαση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την οποία θα εγκρίνεται η συμμετοχή στη δημοπρασία του συγκεκριμένου έργου, θα ορίζονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει δεσμευτικώς για την εταιρεία όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, όπως οικονομική προσφορά, δηλώσεις, αντιρρήσεις, αποδείξεις παραλαβής κτλ. της διαδικασίας μέχρι πέρατος αυτής (παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ΠΔ 609/85), και σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα αποφασίζεται η συνεργασία με τα συγκεκριμένα υπόλοιπα μέλη και το ποσοστό συμμετοχής τόσο της ίδιας, όσο και των υπολοίπων μελών,

- ενδεχομένως συμβολαιογραφικό έγγραφο διορισμού του εκπροσώπου ή πληρεξούσιου για την κατάθεση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου (άρθρο 17 παρ. 3 Π.Δ. 609/85),

- σε περίπτωση Κοινοπραξίας, υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπρόσωπου κάθε μέλους της στην οποία θα δηλώνεται ότι αν αναδειχθούν " Ανάδοχος του έργου," θα συστήσουν Κ/ξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85 (τα μέλη της Κ/Ξ ευθύνονται απέναντι στο κύριο του έργου αλληλεγγύως και σε ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση και τον Νόμο) και θα δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής έκαστου μέλους της Κ/ξίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από εκείνο του σταδίου συμμετοχής στη διαδικασία και επίσης θα δηλώνεται ο κοινός εκπρόσωπος της,

- υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου του συμμετέχοντος, με την οποία θα δηλώνεται συγκεκριμένος αντίκλητος, κάτοικος ............. , με πλήρη αναφορά των στοιχείων του (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικής συσκευής),

- υπεύθυνη δήλωση του διορισθέντος ως αντίκλητου του συμμετέχοντος, με την οποία θα δηλώνεται η αποδοχή του διορισμού του ως αντίκλητου,

- πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι κάθε Ελληνική Εργοληπτική Επιχείρηση είτε συμμετέχει μεμονωμένα είτε ως μέλος Κοινοπραξίας καθώς και τα τεχνικά στελέχη της που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και που αποτελούν την κατά νόμο τεχνική στελέχωση της, εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν (ΣΤΕΗΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ κλπ) και προς το ΤΣΜΕΔΕ, ΤΠΕΔΕ, ΤΕΕ κτλ.,

- Τα απαιτούμενα μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ, υπολογιζόμενα με βάση τον προϋπολογισμό μελέτης, ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων ΤΣΜΕΔΕ επ’ ονόματι του συμμετέχοντος,

- Τις υπεύθυνες δηλώσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων, με τις οποίες αναθέτουν την εκπόνηση των μελετών στα μελετητικά γραφεία της παρ. 21.3 και αναλαμβάνουν τη πληρωμή της αμοιβής των μελετών,

- Τις υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της ανάθεσης των μελετών εκ μέρους των μελετητικών γραφείων, στις οποίες θα γίνεται και αποδοχή της συνεργασίας με τα λοιπά μελετητικά γραφεία, σε περιπτώσεις συμπράξεων και/ή κοινοπραξιών μελετητικών γραφείων,

- Τα επικυρωμένα αντίγραφα των απαιτούμενων μελετητικών πτυχίων, σύμφωνα με την παρ. 21.3, για τα ελληνικά γραφεία μελετών,

- Το επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού εγγραφής σε σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με το ΠΔ 346/98, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 18/00, για τα αλλοδαπά γραφεία μελετών,

- Υπεύθυνες δηλώσεις εμπειρίας, συνοδευόμενες από επικυρωμένα πιστοποιητικά εκπόνησης αναλόγου φύσης μελετών, με τα οποία θα τεκμαίρεται η εμπειρία των αλλοδαπών μελετητών, σε αντιστοιχία με τα Ελληνικά μελετητικά πτυχία ως εξής:

- Αλλοδαπός μελετητής με τετραετία από κτήσεως διπλώματος σπουδών και αποδεδειγμένη, βάσει των ανωτέρω πιστοποιητικών, ικανοποιητική εμπειρία αντιστοιχεί στο πτυχίο Α’ τάξης του Ελληνικού Μητρώου Μελετητών,

- Αλλοδαπός μελετητής με οκταετία από κτήσεως διπλώματος σπουδών και αποδεδειγμένη, βάσει των ανωτέρω πιστοποιητικών, ικανοποιητική εμπειρία αντιστοιχεί στο πτυχίο Β’ τάξης του Ελληνικού Μητρώου Μελετητών,

- Αλλοδαπός μελετητής με δωδεκαετία από κτήσεως διπλώματος σπουδών και αποδεδειγμένη, βάσει των ανωτέρω πιστοποιητικών, ικανοποιητική εμπειρία αντιστοιχεί στο πτυχίο Γ’ τάξης του Ελληνικού Μητρώου Μελετητών.

25.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιέχει:

- Μελέτη ………………………………………………………………………………………..

Οι παραπάνω μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με:

Τα συμβατικά τεύχη

Τον Κανονισμό Μελετών του Έργου

Τα Πρότυπα Κατασκευής Έργου

Το ΠΔ 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι ζητούμενες μελέτες θα συνοδεύονται από πίνακα ποιοτικών στοιχείων υλικών και εργασιών, από τον οποίο θα προκύπτει και η συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στα συμβατικά τεύχη.

25.3 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» θα περιέχει:

συμπληρωμένο το έντυπο του Προϋπολογισμού Προσφοράς που έχει δοθεί από την Υπηρεσία, όπου θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσό της συνολικής δαπάνης εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. και των απροβλέπτων σε ακέραιο αριθμό Ευρώ.

συμπληρωμένο το έντυπο του Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας με ολόγραφες και αριθμητικές τις τιμές μονάδος

Τα έντυπα της Οικονομικής Προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε περίπτωση Κ/ξίας και όλες οι σελίδες θα φέρουν αντίστοιχα μονογραφή.

26. Υπεύθυνες Δηλώσεις

Όπου στα αιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρεται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, για τις Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις νοείται η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Εάν η ζητούμενη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αφορά σε αλλοδαπή εταιρεία, τότε αυτή πρέπει να υποβάλλεται σε ανάλογης αποδεικτικής αξίας κείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης της εταιρείας (π.χ. ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου). Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά, επικυρωμένη κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6.2 της παρούσας.

27. Λοιπές πληροφορίες

27.1 Η έγκριση της εκτέλεσης των δημοπρατούμενων εργασιών και η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την Απόφαση με αριθμό .......................... του/της … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … .

27.2 Εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος από την Ανάδοχο σε Τράπεζες, επιτρέπεται μόνον μετά από εγκριτική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Αναδόχου.

28. Διοίκηση του έργου

28.1 Ο Κύριος του Έργου, κάνοντας χρήση της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορεί να εγκαταστήσει Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (QUALITY CONTROL), Τεχνικό Σύμβουλο, Σύμβουλο Επίβλεψης Κατασκευής (CONSTRUCTION MANAGER) ή/και Σύμβουλο Διαχείρισης (PROJECT MANAGER) του δημοπρατούμενου έργου με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Εποπτεία και έλεγχος των εκπονουμένων από τον Ανάδοχο μελετών – ερευνών

- Ποιοτικός έλεγχος των υλικών, εργασιών και κατασκευών,

- Ποσοτικός έλεγχος των υλικών, εργασιών και κατασκευών,

- Έλεγχος του χρονικού προγραμματισμού του έργου,

- Τυχόν υπόλοιπη ειδική εποπτεία και επίβλεψη.

28.2 Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει της δραστηριότητες του Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με το Σύμβουλο.

28.3 Εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή, μέσω των αρμοδίων οργάνων της διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί ποιοτικό και οικονομικό έλεγχο της κατασκευής του έργου.

[1] Για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 334/2000

[2] Η υποβολή με συστημένη επιστολή επιτρέπεται μόνο για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 334/2000

[3] Για τα έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/00

[4] Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/00

[5] Η υποβολή με συστημένη επιστολή επιτρέπεται μόνο για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 334/2000

[6] Αφορά μόνο στα έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/00 όπου η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του φακέλου της οικονομικής προσφοράς είναι ταυτόχρονη.

[7] Για τα έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/00 η γνωστοποίηση αφορά στην ημερομηνία κατάθεσης και αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών

[8] Για τα έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/00 η γνωστοποίηση αφορά στην ημερομηνία κατάθεσης και αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

[9] Για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 334/2000

[10] Εφόσον δεν ορίζονται τέτοιες προθεσμίες στην Ε.Σ.Υ., η εν λόγω παράγραφος διαγράφεται.

[11] Για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/00

[12] Καλούνται Ελληνικές και ξένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως προϋπολογισμού της σύμβασης.

[13] Μόνο για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 334/2000

[14] Παρ. 19.2: ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο απαιτείται μόνο στην περίπτωση έργων προϋπολογισμού δημοπράτησης (χωρίς το ΦΠΑ) μεγαλύτερου του 1 δισ. δρχ. Στις λοιπές περιπτώσεις διαγράφεται.

[15] Παρ. 19.2: το πιστοποιητικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απαιτείται μόνο στην περίπτωση έργων προϋπολογισμού δημοπράτησης ((χωρίς το ΦΠΑ) μεγαλύτερου των 250.000 €. Στις λοιπές περιπτώσεις διαγράφεται.

[16] Οι παραπάνω εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται υποχρεωτικά σε κάθε έργο ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

[17] Καθορίζεται από τη Δημοπρατούσα Αρχή για το εκάστοτε δημοπρατούμενο έργο

[18] Ισχύει για τις ξένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις